日记大全|石材供货安装合同(范本十一篇)

发表时间：2021-06-11

石材供货安装合同(范本十一篇)。

石材供货安装合同 <一>

1、本合同采取分批交货、安装，分批转账付款的方式。

2、合同暂定总价款。本合同暂定价款为人民币金额____元(大写：____)。工程结束后，按实结算。上述工程款已包括材料价、人工费用和各种税款，但是有关施工设施、与其他施工队间的配合费或对工程价款等双方另有特别约定的随约定。

3、工程进度款。工程进度款按如下方式支付：

(1)本合同签后7天内，甲方应按合同暂定总价款的20 %向乙方预付备料款，金额为人民币____元(大写：____);

(2)工程施工完成总工程量的50 %时7日内，甲方应第一次按合同暂定总价款的45 %并扣回全部预付备料款另向乙方支付工程进度款，金额为人民币____元(大写：____)

(3)工程施工完成总工程量的80 %时7日内，甲方应第二次按合同暂定总价款的70 %并扣回预付款及第一次付款另向乙方支付工程进度款，金额为人民币____元(大写：____)

(4)工程施工完成总工程量的100 %时7日内，甲方应第三次按合同暂定总价款的85 %并扣回全部已付款另向乙方支付工程进度款，金额为人民币____元(大写：____)

(5)石材施工工程完工后，双方进行结算，甲方应在结算后7日内付至结算总价款的95 %，其余5 %工程款作为保修金于工程竣工验收后1个月内一次性付清。

石材供货安装合同 <二>

电梯供货安装合同

甲方：______（盖章，以下简称甲方）

订货单位：________________________

使用单位：________________________

法定代表人：______________（签章）

经办人：__________________（签字）

电话：____________________________

结算单位：________________________

开户银行：________________________

帐号：____________________________

税号：____________________________

组织机构代码：____________________

签字日期：______年______月______日

乙方：______（盖章，以下简称乙方）

公司名称：________________________

地址：____________________________

法定代表人：______________（签章）

经办人：__________________（签字）

电话：____________________________

结算单位：________________________

开户银行：________________________

帐号：____________________________

税号：____________________________

组织机构代码：____________________

签字日期：______年______月______日

根据《民法典》及相关法律规定，双方在平等、自愿、互利的基础上经友好协商，就甲方向乙方购买电梯产品事宜达成如下合同条款：

1．产品型号及价格

甲方经严格选型，决定向乙方订购下表所示电梯：

（注）合同总价包含：电梯设备款、运输费、安装及验收费、一年维修保养、卸车费、吊装费、脚手架费、税费。

2．交货期限

2．1接甲方进场通知天后进场安装，单台电梯安装工期天（从甲方工地具备进场施工条件算起，多台电梯可同时安装）；

2．2保证上述工期甲方应先期完成的工作：

底坑无积水、无杂物并符合电梯设计要求深度；井道尺寸、提升高度、顶层高度、垂直度、机房地面和呼梯盒预留孔符合图纸要求,各个支撑点能够有足够的承受载荷，导轨支架井道壁固定处符合图纸要求；机房吊钩承重符合图纸要求、机房温度控制在+5～40℃之间，相对湿度不超过85％；提供地点合适的具备照明电源的库房，门窗完好并能安全锁闭；将三相五线制电源接至机房电梯配电箱内，接地电阻不大于4欧姆。

3．付款方式：

3．1合同签定后7个工作日内,甲方支付乙方合同总价的30%作为定金，合同方可生效；

3．2电梯发货前，甲方支付乙方合同总价的40%；

3．3电梯安装完毕通过质量技术监督局检测验收合格（以取得合格证为准）5个工作日内,甲方支付乙方合同总价的27%，收到货款后电梯交付甲方使用；

3．4电梯在乙方自检合格90天内由于甲方不具备验收条件而不能取得电梯合格证，甲方应按3．3条款付款；

3．5甲方留3%作为质保金，保修期满5个工作日内付清；

3．6甲方未按期履行付款义务，乙方有权顺延供货时间，在电梯款未付清前电梯产权归乙方所有。

3．7乙方在申请付款时，须向同时向甲方提供甲方财务部门认可的合法的等额发票，否则甲方有权拒绝或延期付款。

4．交货日期与方式

①日期

4．1．1乙方在收到合同规定的预付款项后，个日历天内将设备生产完毕，具备提货条件，将设备运至施工现场指定位置，最迟到货日期不得超过双方安装合同中的预约开工日期。

4．1．2卖方在约定期内未收到预付款，或双方未对产品技术规格及设计确认的，卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品技术规格及设计确认的时间（二者中以后一时间为准）以天为单位顺延。

②方式

4．2．1地点：

4．2．2负责收货人姓名：电话：

4．2．3监理单位名称：姓名：电话：

4．2．4交货事项：

甲方按本合同之约定付清相应款项后，乙方按合同进行安装、调试并经质量技监督局检验合格交付使用后视为货物交接。如甲方不能按期付款，电梯产权归乙方。

5．产品包装

卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

6．产品质量保证

6．1乙方保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及营业设计图样，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

6．2本合同中国产电梯产品按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准制造;进口商标电梯产品按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准制造;自动扶梯和自动人行道按GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；液压梯按我国拟等效采用的欧洲标准EN81-2：1998《液压梯制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按国家JG135-2000《杂物电梯》标准制造。

6．3由乙方负责安装的产品，在甲方合理正常的使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的12个月。

6．4按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。甲方或使用单位必须与乙方签订《产品安装合同》，由乙方负责产品的制造和安装质量。

6．5在质量保证期内，卖方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。

6．6产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。

6．7为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新，不补差价。

7．保修及保养的约定：

电梯在质保期内，由于乙方产品本身产生的质量问题，乙方承诺负责维修或更换。质保内容为：

产品质保期期限约定为自产品经政府部门验收合格后之日起的12个月。

7．1质量回访服务：

在经政府部门验收后的12个月内，乙方将免费提供定期产品质量保证服务。在产品质保期内，按照“电梯保质期回访单”的项目要求，以每季度至少对用户实施一次，且每两次时间间隔不得大于三个月的频次进行回访。质量回访人员将按回访要求对产品质量和运行状况进行了解，并对产品进行必须的现场检查或修理。

（2）售后三包服务：在质保期内对确由产品质量而非人为因素及不可抗力原因引起的零部件损坏乙方予以免费更换。更换下的损坏部件由乙方统一回收、处理。

（3）24小时急修服务：乙方在全国各分公司都设有24小时急修中心，在接到用户报修信息后，由急修中心通知相关维修站急修人员以最快的速度赶赴现场，迅速排除故障，并将故障原因反馈至乙方公司急修管理部门，以便在今后采取相应的预防性措施。

（4）人员培训服务：甲方应在质保期内为用户免费提供“用户手册”等电梯使用资料，并为用户培训电梯维护管理人员，使他们初步掌握一些电梯日常使用中的维修保养管理知识。乙方在产品验收后对甲方人员或物业管理人员提供2个人次（为期3-5个工作日）的设备使用、简单故障排除培训（指现场培训，食宿由各方自理）。

7．2．乙方承诺，提供保养的方式为：

（1）每月定期保养服务：电梯保养人员根据“SMEC电梯维修工艺”的要求，根据“SMEC月度保养计划”所规定的日期,按“SMEC电梯/自动扶梯保养作业报告”所列的项目逐项实施保养。

（2）年度周期保养：电梯保养人员根据年度保养计划周期要求进行保养作业。每月对电梯进行2次维修保养，其中间隔天数不超过15天一次。

（3）24小时应急修理服务。

（4）一梯一档记录：将买方每一台电梯的保养记录、故障现象、零部件更换情况进行归档。

（5）年检服务：乙方公司将配合用户做好政府主管部门对用户电梯的设备年检工作，对政府部门提出的保养环节、部位的整改内容及时进行整改。

（6）以上保养包含定期检查及故障维修的人工费及润滑油费用。

7．安装地点：

8．安装

8．1安装资格保证

按照国务院《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令）规定，本合同所涉及的产品由乙方实施安装，乙方须提供相关资质。

8．2甲方在安装施工的责任

8．2．1施工前

1．提供双方共同确认的符合土建要求的机房、井道和层站，按要求配置安装、调试用的动力和照明电源。

2．为保证施工安全和施工质量，须给予乙方正常的施工周期。

3．负责电梯所需预埋件的预埋、缓冲器支承梁的土建工作。

4．施工现场应具备电梯安装的搬运通道，以满足乙方的正常安装工作。

8．2．2施工中

1．提供施工期间必需的水、电和安全护栏装置及消防器材，负责与施工有关的土建部分的填塞、浇注和按受托方要求实施的装修。

2．提供作业区域附近具有消防、防盗措施和足够面积的库房和工具室。

3．落实专门联系人负责乙方与其他施工单位交叉作业时的协调工作。

4．按照国家规定提供井道内永久性低压照明。

5．负责敷设从机房到值班室（或中央控制室）的电话线、视频监控线和消防联动控制线；

8．2．3施工后

按国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定，负责产品交付后的日常管理。

8．3乙方在安装施工中的责任

8．3．1施工前

1．提供的产品为全新制品；

2负责到当地主管部门办理备案、报批手续。

2．提供符合经双方确认的与电梯土建图配套的产品

3．在合同预约的开工期前，按标准对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求，同时与甲方商定具体开工和竣工日期并签订“安装联系单”。

4．会同甲方共同开箱清点，若发现缺损，分清责任后列出清单向甲方主管部门反馈并做出及时的补救措施，确保施工前的供货质量。

5．自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品；

6．妥善保管接收的产品，确保施工顺利进行。

8．3．2施工中

1．负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。

2．负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

3．按照合同约定的规范和标准完成产品安装。

4．按照合同约定的规范和标准完成产品调试。

5．严格遵守施工现场的有关规章制度。

6．根据甲方的要求，出席甲方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。

7．负责施工现场的安全保卫工作，以防产品零部件、施工设备和工具的遗失。

8．施工过程中不得损坏其他施工单位的成品、半成品或原材料，否则照价赔偿。

9．电梯安装期间（电梯作业现场、井道、机房）因自身过失导致的安全责任事故乙方自行承担一切经济责任

8．3．3施工后

1．负责安装质量的验收，出具产品安装检验报告和产品合格证书。

2．协助甲方向当地质量技术监督局办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续，并承担相关费用。

3．提供产品使用咨询服务。

4．按照合同约定提供产品保修期内的服务。

5．一旦电梯发生故障，如果乙方在收到甲方发出的书面维修通知后的8小时内没有派专业人员到现场开始维修工作，甲方可采取必要的补救措施，可动用涉及故障电梯的5％的保证金，请第三方维修。如超出5%的部分，须经甲乙双方协商达成一致后，由甲方先行垫付，但乙方须在接到甲方书面通知后的3天内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用，如超过3天未支付者将收取维修金1%每天的违约金由乙方补偿给甲方。

9．安装工期

货到前十天内甲乙双方对现场安装条件进行评定，确定开工日期。

9．1单台安装工期为天（多台电梯可同时安装）；

9．2因甲方原因或不可抗力造成工期不能按时完工的，工期顺延。

10．产品质量验收

10．1本合同质量标准执行GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

10．2电梯部件在出厂前均需乙方质管部门检验合格，并出具合格证，方可出厂；

10．3电梯安装调试完毕经公司自检合格并出据自检报告，报质量技术监督局检验验收合格并出据《检验验收合格报告》和《电梯安全合格证》，乙方方可交付甲方使用；

10．4自当地质量技术监督局验收合格之日起壹年内，乙方免费维护保养（甲方正常使用情况下），保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常维护保养工作。

11．违约责任

11．1合同签订后，如甲方提出退货或因甲方行为导致本合同不能履行，视为甲方中途退货，甲方负责赔偿，则乙方有权向甲方要求支付违约金（按货款总金额的3%计算并赔偿损失）；

11．2经质量技术监督局确认的乙方产品质量问题造成甲方损失，除由乙方负责赔偿外，甲方有权向乙方要求支付违约金（按货款总金额的3%计算）。

12．争议解决方式

本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商解决，协商不成，可向遵义市仲裁委员会提起仲裁。

11．其他

11．1本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方同意签字盖章并支付定金后方可生效；

11．2本合同的所有附件及双方就本合同另行订立的补充合约均为本合同不可分割部分，享有同等法律效力。

12．合同附件表

附件一

电梯规格明细表

一、主要技术参数

1．控制系统：

2．电梯型号：

3．额定载重：

4．停层：楼：

楼：

5．层高：

6．出入口设计：开门尺寸：宽mm×高mm开门方式：

7．轿厢设计：轿厢尺寸：宽mm×深mm

8．井道构造：

9．机房位置：井道上方

10．井道尺寸：楼：宽mm×深mm；

楼：宽mm×深mm

11．顶层高度：mm，底坑深度：mm

注：乙方保留依据井道实际参数并按国家标准重新设计轿厢、开门尺寸的权利。

二、电梯装饰

1．层门及门套：首层发纹不锈钢门及发纹不锈钢小门套，其余为钢板喷塑门及钢板喷塑小门套

2．轿厢设计

轿厢：TY-2010-1型

地板：PVC电梯专用地板

通风：横流风扇

操纵厢：不锈钢系列

3．呼梯盒：不锈钢系列

附件二

电梯功能

C全集选控制

C检修运行

C慢速自救运行

C到站自动开门

C自动控制开门时间

C本层厅外开门

C关门按钮提前关门

C开门按钮开门

C重复关门

C换站停靠

C错误指令取消

C反向时自动消指令

C满载直驶

C五方通话（不含机房到值班室的布线）

C待梯时轿内照明、风扇自动断电

C自动返基站（按要求设计）

C来电自动平层

C平层微调

CCAN通讯干扰评估功能

C时间段楼层封锁功能

C故障历史记录

C井道层楼数据自学习

C服务层任意设定

C楼层显示字符的任意设定

C司机操作服务

C独立运行

C运行方向滚动显示或层楼位置翻转显示

C层楼位置信号自动修正

C锁梯服务

C消防返基站服务

C关门过力矩保护

C门区外不能开门

C光幕门保护装置

C超载保护

C时钟控制

C防打滑保护

C防溜车保护

C终端开关跃程保护

C继电器、接触器点检查保护

C调速器故障保护

C轿厢调试功能

C主控CPUWDT保护

C预留视频线

石材供货安装合同 <三>

甲方：乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，就雁塔南路道路部分铺装石材事宜签订本供货合同，双方必须严格遵守。

一、协议要约

数量、规格、单价详见本合同附件一《石材供料清单》)。

2、乙方确保所有石材编号进场，进场同时须出具相关技术资料及合格等级证明。

3、乙方进场的石材产品品质应符合认可的封样材质

尺寸、数量及相关设计施工图。

二、清单单价：

注：具体数量以实际发生数量为准。

三、质量要求及技术标准

交货。

平面几何尺寸、平整度及对角线精确度误差等均须满足JC205-1992相关规定。

3、石材花色和纹理必须与样品一致。石材进场后，必须经甲方现场验收合格。

运输的要求。

四、协议价款与支付方式

主要品种、规格石材的单价详见《清单单价》，表中石材单价均已包括加工制作费、运输费、税金等一切费用。

五、付款方式

供货完毕，每批材料到场后甲方支付货款的75%，余款待乙方向甲方提供足额的材料发票后，甲方按材料到工地经验收合格的使用数量，二个月内向乙方支付全部工程材料款完毕。

六、交货、运输及验收

1、乙方第一批石材以指定日期前运至施工现场，余下石材根据甲方下达的供货清单在指定日期运至施工现场，尽可能减少板材色差。

2、运输方式：由乙方负责运输至施工现场，乙方负责卸货。

供货产品质量不合格等)给甲方造成的经济损失均由乙方承担。

七、违约责任。

1、若乙方不能按时交货，每延迟一天，应按延迟供货货款总额的向甲方支付违约金，累计计算。并须赔偿因此造成的工期延误损失。

2、由于产品自身质量问题导致退货所发生的一切费用及损失均由乙方自行承担。如有发生，乙方除应在规定的时间内调换新的石材至合格为止外。

八、协议变更与解除

协议签订后除不可抗力因素外，双方不得无故变更或解除本协议，如因特殊原因，经双方协商一致方可变更或解除协议。

九、争议解决方式

本协议履行过程中发生争议，双方另行协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。

十、其他

盖章即生效，此协议尽作为双方就上述事项约定之用，结算完毕后，该协议自行中止，本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

2、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。

甲方(盖章)：

委托代理人：

乙方(盖章)：

委托代理人：年月年月

日日

石材供货安装合同 <四>

甲方：

乙方：

甲方因承建南宁供电局凤岭调度中心门卫室花岗岩大理石工程需要材料特委托乙方供货，经甲、乙双方共同协商一致，签定合同如下：

一、材料、单价、数量：

材料名称：花岗岩大理石，单价：96元/平方米，数量：369.67平方米，总合计：35488元

二、材料进场即地点

由甲方通知材料进场，甲方应提前通知一天，地点：凤岭调度中心。

三、违约责任

1、乙方必须按甲方规定的地点、时间、保质、保量供货甲方必须确保进场卸货场地也应按协议规定及时付款，如任何一方违反协议规定，都应赔偿相应的损失。

2、甲方不按协议的规定时间，按时支付乙方的花岗岩大理石货款，乙方有权单方终止并追回所有货款，且不承担一切经济责任。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

电话：_______________________ 电话：___________________________

传真：_______________________ 传真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

石材供货安装合同 <五>

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和相关规定，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订以下合同。

一、工程概况

1、工程名称：XXXX安置小区(紫楠小区)项目入户门及单元门制作安装工程。

2、工程地点：XXXX交叉口向南500米路西。

3、工程范围：入户门及单元门制作安装。

二、承包方式：包工包料、包运输、保工期、保安全文明、包验收合格等。

三、结算办法：

1、乙方在合同签订后，现场测量洞口尺寸、边框尺寸,并及时会同甲方与总承包方协商;最终以甲方现场负责人认同的尺寸为准;开向以甲方提供的图纸和要求为准。

2、实际结算以实际安装入户门和单元门樘数为准，实际金额依甲方、监理和乙方共同认可的安装樘数乘以合同单价核算。

四、工程价款

单价：入户门每樘柒佰元整(￥700元/樘);单元门560元/㎡暂定总价：入户门119.7万元(人民币)(共计：1710樘*700)

单元门1.1万元(人民币)

以上单价包含：入户门和单元门的材料费、制作费、运输费、装卸费、安装费、出厂检测检验费、水电费、利润、税金、包验收合格等。

五、付款方法

1、合同双方签章生效，乙方投标时交付的投标保证金贰万元(￥20xx0.00)转为履约保证金;第一次支付货款时无息退还。

2、分批到货，分批付款;货到现场、资料齐全后7个工作日之内支付当批货款总额的70%。

3、当批防盗门安装完毕支付当批货款总额的15%，验收合格(单项)付货款总额的12%，本次付款时乙方须提供齐全包含质保金在内

的全部金额正规发票。

4、剩余3%作为质保金，一年保修期满无质量问题一次性无息付清。

5、每次付款前乙方出具甲方所支付的工程全款的足额正规发票与收据，若乙方未能出具足额正规发票和收据，甲方有权拒付当批次款项，且乙方应承担由此带来的一切不利后果及给甲方造成的一切损失。

六、施工工期

1、甲方提出16#、18#楼用货申请之日起30日内货到现场，进场后10日内安装完毕，安装完毕交接前防盗门成品保护乙方自行承担。

2、后期防盗门进场时间以甲方通知为准。

3、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可相应顺延。由于乙方自身原因造成的工期延误，每延误一天扣除工程款300元。

七、验收(技术)标准

符合GB17565-20xx，GA/T73-94《机械防盗锁》钢质丁级防盗门。

品牌：新多。

1、门扇厚度：70mm。

2、色别：木纹转印。

3、表面处理：静电喷塑。

4、功能要求：单层钢制、丁级防盗门。

5、配置要求：

(1)门框：1.5毫米厚冷轧钢板。

(2)面板：前面板0.8毫米，背面板0.6㎜厚冷轧钢板。

(3)填充料：环保型蜂窝材料、发泡胶。

(4)门铰链：专配能拆卸镀铬可调铰链。

(5)门锁：保德安机械插芯执手锁。

(6)门铃：专用门铃。

(7)门槛：不锈钢。

(8)猫眼：专用猫眼。

(9)密封条：专用密封条。

6、外观要求：乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准，外观质量效果应不低于该标准。

7、乙方确保符合项目实际要求，足以满足项目全部信息和要素。

8、未尽事宜依据国家现行规范要求执行。

八、工程质量要求：合格

1、工程施工质量严格按照国家有关规定标准要求验收。

2、合同签订后，乙方十日内向甲方提交符合合同标准的并经甲方认可的防盗门样品，经甲方认可后依甲方要求数量加工。

3、乙方保证合同项下为全新货物，完全符合合同及图纸规定的质量、规格和性能要求。乙方进一步保证，货物在正确使用或安装后，将顺利通过使用验收，并在整个寿命周期里运转良好。

4、乙方负责自货物交付最终验收合格之日起12个月质保期内和零部件、元件、设备在整个使用寿命周期内，由于非甲方原因造成的故障，乙方负责修理、置换和赔偿因该故障导致的残损零部件、元件，甲方不承担费用。

九、保修期约定

工程质量实行终身维修制，质量保修期限自验收合格之日起壹年，在保修期内乙方负责免费维修。如有质量问题，接到甲方通知后24小时内现场维修，逾期甲方自行维修，费用从质保金中扣除;若维修金不足，乙方必须另行交纳补足。

保修范围：五金、门框及扇。

十、双方责任

本工程甲方委托监理公司监督，由相关质检部门验收，并提交有关技术资料。乙方提供的相关技术材料、配件必须符合国家现行施工规范要求。

1、甲方责任：

(1)为乙方提供电源接口、货物存放场地;组织乙方工程验收，协调与总承包方及其他施工队伍的对接工作。

(2)甲方委派现场主管工程师和监理公司对乙方施工进行质量监督并有权对工程质量提出疑问和要求，对于甲方或者监理公司对工程质量提出的疑问和要求，乙方应给出相应的答复。

(3)组织对货物初步验收和交接。

2、乙方责任：

(1)乙方产品进场应提供产品质量合格书、检测报告及有关技术资料，经甲方书面同意后方可安装。

(2)乙方因所购材料、配件、安装不符合合同和图纸要求所造成的一切损失由乙方承担。

(3)辅助材料必须符合国家质量要求，乙方在制作安装时应严格保证质量。

(4)乙方在施工安装期间，必须按照施工规范要求和质量标准进行施工。

(5)在工程施工期间及交工前，一切安全、消防、风险防范责任和费用由乙方承担。其中包括施工人员的人身安全、设备安全、用水用电等方面的安全。

(6)乙方服从甲方的进度安排和监理方的质量监督，负责通知有关单位及时验收。

(7)乙方必须服从甲方及监理统一协调指挥。乙方必须配合总承包进度施工。

(8)乙方提供正式发票。

(9)由于甲方原因造成的工期延误，工期相应顺延。

(10)施工中产生的废弃包装及材料由乙方负责回收。

十一、违约责任

1、货物不符合合同和图纸要求视为不合格，乙方须承担相关费用，交货期限并不得顺延，并按照当批不合格货物金额的1%支付违约金。

2、因为不可抗力造成的违约，双方互不承担责任。

3、因一方质量不合格、工期滞后、变更等原因造成对方损失的，应承担相关的责任和相应的赔偿。

4、如果乙方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与合同规定不符，甲方有权提出退货或调换，所发生费用和损失由乙方负责。

5、乙方在任何情况下不得聚众堵门、打架闹事，每发生一次甲方扣除乙方应付款20xx-5000元作为违约金，并由乙方负责由此产生的一切后果。

十二、其它约定

1、乙方现场施工人员应服从甲方现场安全及文明施工方面的全面管理，接受监理单位的监督，否则，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。

2、乙方与总包方的配合由双方协商解决，甲方负责对接并明确责任;由于乙方原因造成总包方、其它施工方及甲方的损失由乙方负责。

3、若在合同履行中出现纠纷，由双方协商解决，如协商不成由郑州仲裁委仲裁。

十三、合同一式陆份，双方各执叁份，双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方：乙方：

单位名称：单位名称：

法人代表：法人代表：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

单位地址：单位地址：

电话：电话：

签定日期：

石材供货安装合同 <六>

发包人：福建荣祥幕墙装饰工程有限公司（简称甲方）

承包人：安装队伍（简称乙方）

甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程，经协商一致，达成协议，共同遵守下列条款：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包面积：

4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

　二、合同工期

本工程开工日期暂定年月日完工日期年月日总日历工期日历天

三、工程质量　

乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

四、合同价付款方式

1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米，石材线条按可见光面积展开计算。

2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80%。

3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。

五、甲方工作

1、甲方提供施工图纸，。

2、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。

3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费（其他生活用品乙方自理）。

六、乙方工作

1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。

2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图，现场如有与图纸不符，应及时向甲方报告。

3、乙方应服从甲方的合理调度，计划好人员安排，根据业主的工期需要，可能需要赶工，乙方应做好思想准备及人员储备，不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。

4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施，对施工安全负全部责任。

6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。

七、违约责任

双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

八、合同的生效与终止

1、本合同自双方签字或盖章后生效。

●迷你日记网镇站必读:

简单的石材供货合同协议书 | 简易供货合同 | 门禁安装合同 | 混凝土供货简易合同 | 石材供货安装合同范本 | 石材供货安装合同范本

2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

3、工程结算尾款付清本合同终止。

九、合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表人：乙方：

签订时间：年月日签订时间：年月日

石材供货安装合同 <七>

甲方(购买方)：___________________

乙方(出卖方)：_______________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：

一、关于合同标的物

甲方因位于的建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。

二、关于质量要求

本合同所涉石材质量采用以下第方式确定：

1、国家标准。

2、行业标准。

3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。

4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。

5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：

三、关于石材色差

甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。

条?本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

四、关于石材加工。

本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工。

为了增强双方责任感，确保双方实现各自的经济目的，需要签署合同。那么大家知道石材工艺品供货合同怎么写吗？以下是小编为您整理的“石材工艺品供货合同”，供您参考，更多详细内容请点击查看。

五、关于供货期限

本合同的供货期采用以下第方式确认定：

1、自本合同签订后之次日起个工作日内，乙方须完成供货。

2、自甲方书面通知之次日起个工作日内，乙方须完成供货。甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。

为了增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，依据《中中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。

甲方在乙方工厂提验货物。甲方委托___________在乙方工厂提验货，并办理货物签收手续，甲方若中途变更或增加签收人，需事前书面通知乙方并重新开具授权委托书，否则由此造成的一切损失由甲方负责。

4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：

六、关于交货方式与交货地点

本合同交货方式和交货点采用下列第方式：

1、乙方送货至甲方指定的位于工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。

2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。

3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。

七、关于石材验收

1、甲方指定、为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是、。

2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第(2)项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。

本合同自签订之日起生效。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。

4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。

5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。

八、关于合同价款与支付方式

1、合同价款。本合同暂定价为人民币_______元，其中石材价款为人民币____元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。

2、支付方式（由甲方，乙方商议决定）。

九、关于货款结算

供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后30日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。

十、关于合同的担保

本合同签订后的日内，甲方应向乙方支付总合同价款的20%的款项即人民币元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的20%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。

十一、关于合同的变更与解除

1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。

2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同；

本合同签订后的日内，甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权不退还定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。

十二、关于违约责任

1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之向乙方支付违约金；乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。

2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。

十三、关于争议解决

因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。

十四、关于其他约定

十五、附则

1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。

2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。

甲方：(公章)乙方：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

年月日

石材供货安装合同 <八>

供货方(甲方)：

购货方(乙方)：

为保证双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议：

一、甲方向乙方供应砂石料，甲方保证乙方所需要的石料，含泥量不能超过国家标准。

二、计量方式：供应数量由乙方施工现场验收签字确认，按实际方量计算。

三、价格及结算方式：甲方供应的砂石料每立方73元，包含运费。

四、付款方式：甲方供应给乙方一半砂石料，乙方支付甲方石料款80%，剩余金额等乙方工程完工全部付清。

五、为保证乙方进度，甲方必须保证随时把砂石料供应给乙方。否则影响供货给乙方，甲方负责承担一切费用。

六、在运输过程中发生的一切安全事故由甲方自行承担。

七、本合同一式二份。甲乙双方各执一份，合同签订之日起生效。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

联系电话：

________年____月____日

石材供货安装合同 <九>

甲方：

乙方：

甲、乙双方就“建设有限公司”工程大理石供货、制作，本着互惠、友好合作的原则，签订本协议。

一、供货品种、价格（不含税金）

洗脸台：台面夜里雪、下裙夜里雪，脚；

电梯套：进口黑金沙（包含安装；

窗台石：灰银菲，45元/米，不含安装。

二、供货安装时间

按甲方需要的时间进行供货及安装，具体数量、供货时间以甲方通知为准。

三、产品及安装质量

乙方提供的产品必须合格产品，严禁不合格产品进入甲方施工现场，同时乙方应保证安装质量。如发现安装质量问题，乙方无条件返工并承担甲方的工期损失。

四、工程款的结算

工程安装完工后，付总价的_____%，余下_____%待工程竣工验收合格后，无质量问题时付清。

五、本合同壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

石材供货安装合同 <十>

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

甲乙双方本着平等、互利、自愿、公平的原则，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，就乙方向甲方供应数码多联机空调、柜机、风管机组及其安装的相关事宜，达成以下协议：

第一条：产品的名称、规格型号、单价、数量、金额：

1.协议总价为：￥184939万元，人民币：壹拾捌万肆仟玖佰叁拾玖圆整。(详见附件一《滨海置地有限公司洞庭路住宅小区项目售楼处空调供货及安装报价明细》)

2.本合同价款包括承包范围内的全部费用，合同价款总价包干，除因甲方原因造成的变更签证外，均不再调整，因乙方原因，包括不限于设计缺陷及与其他各专业协调调整设计等均包含在合同总价中。

3.上述总价中包括不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、保险、利税、管理费用、运杂、装卸、设计、安装、系统工程施工及调试验收、二次倒运费、垃圾清运费、合同备案费、现场协调、施工用水电费、检验试验费、成品保护费、基本培训及国家规定的维保等费用及合同包含的所有风险、责任等交付正常使用的除总包服务费外所有费用及相关保修期内的维护费、保修费。

第二条：质量要求、技术标准：

质量要求和技术标准：乙方所供产品及安装质量必须符合甲方要求及国家、天津市的相关合格技术标准。乙方在供货及施工前所设计的图纸必须经甲方确认后方可订货及施工。

第三条：交货地点：

乙方将产品送到甲方指定地点，并负责保管直至安装完毕经验收合格后移交给甲方。

第四条：运输方式：乙方负责运输并承担相关运费和保险等费用。

第五条：产品交货时间：

20_年3月20日前所有设备供货到现场。

第六条：交货验收

1.货到现场24小时内由甲方指定人员对货品的品牌、规格、数量及外观、质量进行检验，双方约定以乙方提供的交货单进行验货，并符合甲方要求、行业及国家标准，检验通过后签字确认。产品虽经甲方检验，但乙方仍应承担产品自身的质量缺陷责任。

2.交货的内容：详见附件二《设备清单》

3.以下运输单证原件在交货同时交给甲方

(A)装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

(B)制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份。

(C)中文产品安装使用说明书、使用维护说明书等各1份。

(D)进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

(E)产品出厂检验合格证。

(F)设备部件安装图，设备基础图、安装图及技术要求。

4.甲方指定卢鹏为现场收货人，对货品进行质量检验、数量核对、单据签收，结算时单据以该现场收货人签字有效。

5.验货方式

甲乙双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。卖方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，甲方有权拒收，由此而造成的甲方的各项经济损失由乙方承担，并承担法律责任。

6.包装要求：

(1)除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于不适当包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由乙方负责。

(2)每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

(3)专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

第七条：产品的安装及施工验收

1.合同签订之日起进场进行相关管道、支架的安装，自设备运至指定地点之日起，安装施工的时间为7天。如有变动，由甲方以书面形式通知及确认。

2.产品在安装验收合格前毁损、灭失的风险及费用由乙方承担。

3.乙方自行提供必要的安装材料，按照设备安装调试国家规范和标准，完成设备的安装与调试工作。乙方所提供的安装材料应符合国家有关法律法规的规定，并附生产商的合格证书。

4.对于在安装过程中发现的质量不合格产品，乙方应在保证工期的情况下及时更换新的合格产品。

5.安装、调试过程中乙方应严格按照《通风与空调工程质量检验评定标准》进行施工，并按照设备生产商的相关说明/指引进行设备安装。

6.安装验收时，甲方、乙方及监理单位同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字。安装、调试过程中如乙方安装人员损坏设备或甲方其他的设备设施，由乙方对甲方的实际损失承担赔偿责任。

第八条：质量保证期

全部产品自安装验收合格之日起算18个月为质量保证期，质保期内产品质量问题或缺陷应由乙方负责免费保修。乙方在接到甲方(或其委托的物业公司)通知后三天内负责维修或更换新货，否则，甲方(或其委托的物业公司)有权安排其他人员进行维修或更换新货，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;质量保证金不足以支付维修费用的，由乙方支付相关费用。

第九条：付款方式及期限

1.预付款支付前3日内乙方给甲方提供五大银行出具的为期为货到现场后一个月数额等同的履约保函。

2.付款进度：

(1)合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的20%，作为预付款。

(2)主要设备运抵现场并验货合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60%。

(3)全部工程竣工要收合格交付使用，甲乙双方进行结算，在双方确认结算价款后5个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的15%，余款5%在保修期满后支付。

3.甲方每次付款的同时，乙方需提供付款申请、合法发票及相关资料，否则甲方有权暂扣应付款项。

第十条：违约责任：

1.乙方不能按本协议约定交付合格的产品或完成安装并通过验收合格的，每逾期一日乙方应向甲方交纳协议总价款的千分之一作为违约金;如逾期7天的，则甲方有权单方解除本协议，另行确定供应商，且乙方应将全部预付款退还甲方，并按协议总价20%支付违约金及承担给甲方造成的一切损失。

2.甲方未按协议规定期限支付协议价款的，应就拖欠金额自逾期后20日起按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

3.如乙方的产品质量或安装施工质量不符合协议约定的，则乙方应在甲方提出异议后三日内采取更换新货、重新安装、修复等补救措施达到质量要求。逾期采取补救措施的，每逾期一日，应按协议总价款的千分之一支付违约金;甲方提出异议后7日内乙方仍未采取补救措施的或采取补救措施后仍不能符合协议约定的，甲方有权单方解除本协议，另行确定供应商，且乙方应将全部预付款退还甲方，并按协议总价20%支付违约金及承担给甲方造成的一切损失。

4.乙方承担因为产品及安装施工质量问题而给甲方、第三方造成的一切损失。

第十一条：不可抗力

因不可抗力的原因不能履行协议时，受不可抗力影响的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行本协议，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条：纠纷的解决

执行本协议发生争议时，双方协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十三条：其他

1.本协议未尽事宜，双方共同协商，做补充条款。补充条款与本协议具有同等效力。

2.本协议一式捌份，甲方持有肆份，乙方持有肆份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日