2025工程项目居间合同。
随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的项目工程居间合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程项目居间合同 篇1
甲方（委托人）：____________
联系电话：____________
乙方（居间人）：____________
联系电话：__________________
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
第一条、委托事项
1、乙方接受甲方委托负责就兰海铁路隧道工程（以下称该工程项目）引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
第二条、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
4、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重严谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。
第三条、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责与发包单位进行合同谈判；在必要条件下，甲方同意授权乙方就该工程项目与发包单位进行合同谈判，但合同相关条款的确定必须经过甲方同意。
2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的专业施工合同，甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，无条件按照本合同第四条约定的付款方式向乙方支付居间报酬。
4、我公司承诺将按照业主方要求进行施工，按质按量按工期要求施工。
第四条、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方向乙方支付本项目居间费用为6%，第一笔居间费合同签订后支付_____%，其余款项按业主结算方式按比例、按进度给予支付，该居间费用应缴纳的.全部税款由甲方承担。
2、居间成功后，在甲方或其关联组织在与工程的发包方签订建设工程施工合同并进场实际施工按照月进度，业主方实际向甲方所支付工程款按比例支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。
4、如果经过乙方努力，该建设工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。对于乙方在该业务接洽过程中产生的相关业务费用，由乙方自行承担，甲方不再另行支付。
第五条、保密事项
1、甲乙双方均一致同意本合同及本合同所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三者泄露。
2、乙方在居间过程中所获取的甲方商业秘密，不得向第三方透漏，不得据此作出不利甲方的任何行为。
第六条、合同生效及终止
1、本合同经双方签字或盖章后生效。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
第七条、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方均同意提交签约地仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决为最终裁决，双方不再产生异议。
第八条、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份。
3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方盖章）：_______________
法定代表人或委托代理人：____________
日期：____年_____月____日
乙方（盖章）：_______________
法定代表人或委托代理人：____________
日期：____年_____月____日
工程项目居间合同 篇2
委托方：（以下简称甲方）____
居间方：（以下简称乙方）____
第一条居间事项
甲方委托乙方为其居间取得劳务合作，并协助其与总包方签订合同。
第二条合同有效期
本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约，续约内容具体事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同。
第三条委托范围及价格
乙方提供居间服务的工程为土方___ 元每方，矿___ 元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙方不得再就本合同事项转委托他人办理。
第四条甲方义务
1、保证提供的资料真实、合法。
2、对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。
第五条乙方义务
1、真实、准确、完整地向甲方介绍工程的状况。
2、按照甲方和总包方确认的服务和收费标准，为促进成交提供协助服务。
3、对甲方因履行本合同而提供的.相关资料负有保密义务，不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。
4、无论居间服务是否成功，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定的佣金之外的任何费用。
第六条佣金标准和支付方式
1、佣金支付标准如下：总包方签订协议后支付___万元，进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方___ 元，矿每吨___ 元支付乙方佣金；
2、佣金支付方式：乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。
第七条保密条款
一方对因劳务委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条不可抗力
任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗拒事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第九条其它
甲方承诺：如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之间达不成劳务合作协议，甲方、甲方的子公司或甲方的'关联公司不得单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜。如果乙方发现甲方，甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜，并达成协议，视为本协议已经完全履行，本协议的目的已经达到，甲方应按照本协议的规定向乙方支付居间服务费。本协议一经签署，未经另一方的书面同意，任何一方无权擅自变更协议的条款。
第十条合同未尽事宜及争议的解决
本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同文本及生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程项目居间合同 篇3
委托方：
居间方：
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项，经协商一致，签订本合同。
第一条：合同标的物
居间方向委托方提供_______土地的转让。
第二条：居间方义务
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主，并及时沟通情况。
2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。
3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。
4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约。
第三条：委托方义务
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
第四条：居间服务费
1、居间服务费的标准：
委托方与投资方签订的针对本项目整体合资或转让合同总金额(不论何种形式)的__(居间方开具正式合法发票)。
2、居间服务费的支付办法：
委托方与项目业主签订合资或项目转让合同，并实际支付土地款项后(包括定金)，居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。
第五条：诚信原则
1、如果委托方与投资方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与____(土地项目的业主单位)签订本合同标的'物的转让合同，居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
3、本合同的有效期(委托期)为180天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈，并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方，如在谈判过程中，委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
第六条：合同成立及修改
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第七条：违约责任
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
委托方：__________________
居间方：_____________
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
工程项目居间合同 篇4
各位同事：
下午好！
很高兴被评为xx知识律师事务所XX年度优秀律师，也很荣幸代表其他几位获奖的同事进行发言。
今天我发言的主题为“改变、开拓、坚持”，所谓改变，即改变思维，所谓开拓，即开拓案源，所谓坚持，即坚持理想。
首先，我谈谈改变思维。从法学院出来的学生跟从事实务法律工作的律师最大的区别在于思维方式的不同，套用电影《后会无期》里的一句经典台词，学生才分对错，律师只看利弊。法科生的思维是：事实--法律--观点，而律师的思维方式则是观点--法律---事实，两者是完全相反的思维方式。说实话，刚开始做律师的时候，我也喜欢谈对错，总喜欢说a有理、b没理，如果代理a觉得欣喜若狂，如果代理b则垂头丧气，后来意识到这跟律师的“尽最大可能维护当事人的合法利益”这个职业信条是相违背的，真实的情况是，所有的纠纷里都没有谁一定是对，谁一定是错的，总是有一个会比较有理，一个会比较没有理，而在这有理和没理之间，才能看出一个律师真正的实力。改变思维还有一个很重要的方面，就是多读书，也许有些人会说“读过很多书，依然做不好律师”，那可能是你书读错了，我建议大家多看看律师和法官写的书，多看看知识产权权威学者写的书，比如郑成思、王迁、吴汉东、刘春田、孔祥俊法官、周云川法官等人写的书。
接下来，我想谈谈开拓案源。知识所有一点很好，就是所里的前辈很愿意带新人，我刚开始进所时，就得到了很多前辈的提携。但是一个律师不能总是靠前辈提携，也不能总是靠别人的案源而活着。我认为，律所之于律师，就好像水之于鱼，没有水，鱼活不下去，没有鱼，那水只是一潭死水，一个律师应当在适当的时候给所里做点贡献，这样大家才能相互促进。去年年会，我们主任给大家念了一篇文章，叫《关于青年律师案源问题的思考》，这篇文章是刘彤海律师写的，里面有很多很中肯的意见，虽然时隔一年了，我还是推荐大家看看。在那篇文章之外，我想重点谈谈如何利用网络扩大自己的影响力，开拓案源。我觉得网络给像我这样没关系、没背景的青年律师提供了一个开拓案源的平台。在过去的一年，我利用博客、微博、微信、qq等网络平台积极开拓案源，也是小有成效，利用网络平台开拓案源有一个要求，就是你得不断更新，还要不断地写写小文章，这样才会有人来看，来点击。选择好的平台也很重要，博客，我推荐大家使用新浪博客，它的seo优化很好，百度能够很快搜到。比如我发表在新浪博客的《由一则告示谈律师的执业环境》这篇文章被鼓楼法院的法官看到了，后来还进行了约谈，当然我最后没去，还有一篇《路灯维权前期取证技巧》被一个路灯公司的老总看到了，很想找我代理，后来一了解，他们是被告，而原告律师我们所的蒋海军律师，最后虽然不能代理，但是让我感受到写文章还是有点效果的.。
最后，我想谈谈坚持理想。没有理想的人生是惨淡的，没有理想的律师生涯也是没法想象的，我的理想就是做一名好律师。所谓的好，倒不是以后能赚多少钱，而是在我的当事人谈及我的时候，他们会给我一个积极的评价，于我而言这就够了。但实际上做到这一点并不容易，它需要不断地坚持和付出。我一直认为，律师这个职业是最考验人综合的素质的，我也一直认为，要想把律师做好，首先得把人做好。这里的做人，不仅体现在与当事人的接触中，还体现平常和同事的相处中，这是个人生命题，这里我就不在展开。当然，所有的追梦都是要付出代价的，大多数人都不会了解，在我刚XX年才做律师的时候，大概有一年左右的时间我都一直没什么收入，我甚至付不起房租，在最困难的时候，我敲开了合伙人的办公室，嗫嚅着请求所里能够分配一些业务，纯提成的律师，没有业务就等于没有收入，那个时候我反复问自己，这样的生活还会持续多久，这就是我想要的律师工作吗？但是，当我面对那些无助的人们的时候，一种使命感就油然而生，觉得自己不仅仅是从事一份工作，而是一份事业，工作和事业的区别也在于：理想。也正是理想，一步一步支撑我走到现在。汪国真在《热爱生命》这首诗里写到：既然选择了远方，便只顾风雨兼程。这大概就是我想表达的。
最后的最后，感谢所有关心我支持我的人。在新的一年，我会再接再厉，继续前行。农历XX年就快要过去了，我很怀念。谢谢大家。
工程项目居间合同 篇5
委托方（以下称甲方）：___________
居间方（以下称乙方）：___________
根据《中华人民共和国合同法》及我国其它有关法律、法规，甲、乙双方经友好协商，明确双方相互间的权利、义务关系，一致同意按以下条款签订本煤炭居间服务合同：
一、居间范围：
甲方委托乙方向__________经营有限公司供货煤炭_____万吨，提供居间服务。乙方充分发挥团队合作精神，策略联盟，优势互补，促成了甲方每月供货给__________经营有限公司煤炭_____万吨。
以上要素以双方交易合同（交易合同编号为：________，以下称之为主合同）要素为准。
交货时间：以供、需双方签订的煤炭买卖合同为准。
二、居间内容：
乙方促成甲方与________有限公司签订正式合同（即主合同）。
三、劳务报酬：
1.劳务报酬数额：甲方同意通过乙方的居间服务向__________有限公司供货煤炭，数量为_____万吨，且甲方同意在乙方居间活动达到供需双方签定合同后，支付给乙方劳务费用，劳务费用按人民币__________元/吨（税后）计付，劳务费用总额为每月人民币__________万元（税后）。
2.劳务报酬支付时间：甲方于供需双方指定装货港口（秦皇岛港）乙方促成甲方与__________有限公司签订正式合同（即主合同）后，按本合同第四条第一小条约定方式，甲方向乙方支付本合同之该批煤炭交易的劳务费用。
3.劳务报酬支付方式：甲方须将应支付的劳务费用汇入以下乙方或乙方指定的银行帐号。
合同期间每月甲方分别汇入乙方帐号，金额共计人民币__________万元（税后）。
四、条款：
1.在乙方居间服务达到甲方与_________有限公司签订正式合同（即主合同）后，即视为乙方完成居间服务，甲方应按协议支付乙方劳务费用。甲方与_________有限公司双方在签订正式合同后的一切纠纷或终止合同的行为，由甲方与有限公司协商解决，乙方无责任。
2.甲方作为支付人，以全部法人责任，在伪证处罚条例下，合法地代表公司，保证根据以下条款，并确认以不可撤消的承诺按本居间合同的相关约定支付居间劳务费。
3.支付劳务费的.所有责任将由甲方承担，一旦支付给乙方受益人的账户后，甲方将不会再负任何责任。甲方使用电汇方式分别支付到乙方指定的不可撤销的受益人账户，并提供支付成功的凭证作为完成支付的证明。
4.本合同的内容不得透露给第三方，若有违约造成的损失，按现行法律，追究违约方相应的赔偿。
5.诚信合作。在法律上不得有欺骗行为及泄漏有关客户交易咨询的行为，无论是直接或间接地甲方不得将乙方提供的客户和相关咨询透漏给任何第三者，包括客户的.名字、地址、电话、传真、电邮号码等信息。
6.本协议客户范围只限于_________有限公司签订正式合同（即主合同）的甲方（买方）客户。
7.本协议不得随意变动或修改，如有重新商讨的事项要以补充协议签字确认。
8.任何传真及正本文件、电邮通知都可视为约束及执行本协议的有效文件。
9.本协议提前解除或延期必须经共同签署同意始为有效、缺一方签字盖章视为无效。
五、违约责任：
1.若甲方与_________有限公司二方任何一方违约，对守约方而造成的经济损失可向违约方追偿，乙方无责任。
2.如甲方有延迟支付或拒绝付款的`行为出现，由甲方承担违约责任，并向乙方以每天支付与本居间合同之劳务费用总额百分之五标准的违约责任金。
3.本合同以主合同为前提，主合同因为不可抗拒的原因不成立，甲方不承担任何劳务费用。_________有限公司主体原因造成主合同无效，甲方亦不承担劳务费用。
4.如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时，应书面通知违约方并说明违约金金额。违约方应在收到通知后10日内将违约金支付给守约方。
5.本协议所有签署的版本，包括传真电子邮件或数字传输，都应当视为合法约束文件。甲方在此同意和保证不可撤消地以人民币支付规定的劳务费给上述受益人。本劳务费保护协议将视为主合同的一部分。
6.如果发生任何争议，合同双方应友好协商解决，如不能达成一致意见，将由原告选择的人民法院裁决。
本合同记载的联系地址为所有通知、文件、资料的送达地址，如有变更，须及时通知合同其它方，否则仍以上述地址为有效送达地址。邮寄送达的，在付邮日后第10个工作日即视为送达。
本合同一式肆份，甲方、乙方各壹份。经甲方签字盖章后即生效。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
日期：_______________日期：_______________
工程项目居间合同 篇6
甲方：__________（居间人）
联系地址：__________
乙方：__________（委托人）
联系地址：__________
甲乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。
二、甲方的义务
1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的'关于工程项目的有关信息真实可靠。
三、乙方义务
1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
1、项目居间费用总额=项目信息费+项目提成。
A、项目信息费
装修面积300㎡-700㎡（含）/项目，1000元/项目；装修面积700↑㎡/项目，1500元/项目。
B、项目提成：净合同额的3%，5%
1）居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成3%。
2）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成5%。
3）净合同额指除去建设单位等返点，3.41%税金后的合同额。
4）居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。
2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。
3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
4、乙方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项
甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。
六、合同终止
本合同签字生效后，有效期一年。
七、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：__________（盖章）
乙方：__________（盖章）
日期：__________
工程项目居间合同 篇7
委托方：_______________
居间方：_______________
身份证号：_______________
身份证号：_______________
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。
1、合同标的物
居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情况
2、居间方义务
A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；
B、居间方协助委托方做好该项目的.前期沟通工作；
C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；
D、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。
3、委托方义务
A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。
B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。
4、居间服务费
A、居间服务费（即是中介服务费）的标准；
B、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额（不论何种形式）的6%，此居间费包括所有居间人的费用在内。
C、居间服务费支付方法：委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时，委托方支付居间服务费30%，委托方收到工程费达到50%以上时，付居间服务费30%，委托方收到工程费达到70%，付居间服务费40%（即付清）。
5、诚信原则
（1）委托方在本合同委托期内，没有征得居间的书面同意，委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
（2）委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
（3）委托期内委托方未能与该项目达成协议时，委托方将不支付居间服务费。
（4）委托方在签订装修工程，在施工期间或之后，该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。
6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何方不得擅自修改本合同。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份，双方各执一份。
委托方：_______________
居间方：_______________
代表人：_______________
代表人：_______________
联系地址：_______________
联系地址：_______________
___年___月__日___年___月__日
签订地点：_______________
签订地点：_______________
工程项目居间合同 篇8
甲方：地址：
乙方：地址：
甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供居间服务事宜达成一致意见，并共同遵守履行。
第一条乙方为甲方提供居间服务，如促成第三方购买甲方销售的商品，则甲方向乙方支付服务费。
第二条乙方自接带客户到甲方商品销售处的，甲方应做好接待工作；客户自行到甲方商品销售处的，乙方应在客户到达前将客户姓名、性别、电话等信息告知甲方，如达成交易，均算为乙方居间服务成交。
第三条乙方介绍客户，客户自行到甲方商品销售处的，如乙方未及时将客户信息告知甲方，则不算为乙方居间服务成交。
第四条如因乙方居间服务成交，甲方应支付给乙方的服务费为商品最终成交价的。
第五条甲方采用月结的方式将服务费支付给乙方，每月15日之前甲方应向乙方结清上月的服务费。
第六条甲方应及时接收乙方提供的'客户信息，做好记录，并根据客户的需求积极促成交易。
第七条乙方不得将客户介绍给除甲方以外的其它商户，否则，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方退还已经获得的全部服务费。
第八条乙方不得以甲方的名义从事本协议约定范围以外的事宜，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。
第九条乙方不得对甲方进行夸大宣传和不是宣传，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。
第十条本合同至之日起终止。
第十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
-
w286.com小编精心推荐:
- 工程项目居间合同 | 工程项目居间合同协议书免费 | 工程项目工作计划 | 工程项目总工述职报告 | 工程项目居间合同 | 工程项目居间合同
第十二条本合同一式份，甲方执份，乙方执份。每份均具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程项目居间合同 篇9
甲方：_________
代表签字：_________
乙方：_________
代表签字：_________
甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。
一、委托事项：
1、乙方引见本合同中的甲方与_________直接洽谈，乙方向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与_________签订该项目的运输合同。
2、居间成功：是指甲方与_________签订的书面的合同成功。
二、乙方义务：
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。
三、甲方义务
甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和_________进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和_________所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的`权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的支付方法及支付时间：
1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。
2、采用现金方式支付。
五、保密事项；
甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
六、居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。
七、争议解决方案
如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。
八、其他事项
未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程项目居间合同 篇10
一、活动背景
随着互联网技术的不断发展，直播已成为一种重要的营销手段。为了进一步提升品牌知名度，增加销售额，我们决定举办一场直播活动。
二、活动目标
提升品牌知名度，扩大市场影响力。
增加销售额，提高产品转化率。
增强与消费者的互动，提升用户体验。
三、活动主题
“乐享直播，购你所想”
四、活动时间
20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日
五、活动地点
线上直播平台（如抖音、快手、淘宝直播等）
六、活动内容
直播内容
主播介绍品牌故事、产品特点和优势。
展示产品使用方法，现场试用或演示。
互动环节，如问答、抽奖、优惠券发放等。
直播流程
开场：主播简短介绍活动主题和流程，引导观众关注直播间。
产品介绍：按照产品类别或顺序，逐一介绍产品特点和优势，展示产品图片或视频。
互动环节：设置问答、抽奖等互动环节，提高观众参与度和互动性。
优惠促销：发放优惠券、限时折扣等促销活动，引导观众下单购买。
结束：总结活动亮点，感谢观众参与，引导观众关注后续活动。
直播场地
选择光线充足、环境整洁、背景干净的场地进行直播。
根据产品特点和品牌形象，设置相应的装饰和道具。
直播平台
选择具有广泛用户基础、功能完善的直播平台进行合作。
确保直播过程中网络稳定，画面清晰，音质良好。
七、宣传推广
社交媒体推广
在微信、微博、抖音等社交媒体平台发布直播预告和宣传海报。
邀请网红或KOL进行直播宣传，扩大活动影响力。
合作渠道推广
与电商平台、社交媒体平台等合作渠道进行资源互换或付费推广。
利用合作渠道的流量优势，引导更多观众参与直播活动。
线下推广
在门店、商场等线下场所设置宣传展板或海报，引导消费者关注直播活动。
举办线下活动，如体验会、品鉴会等，为直播活动预热。
八、人员分工[工作汇报网 WWW.GsI8.CoM]
主播：负责直播内容的`策划和实施，确保直播过程流畅、有趣。
技术支持：负责直播平台的搭建和维护，确保直播过程中网络稳定、画面清晰。
客服团队：负责解答观众疑问，处理订单和售后服务。
宣传推广团队：负责活动的宣传推广和媒体合作。
九、预算安排
场地租赁费用：根据直播场地大小和租赁时间计算。
直播设备费用：包括摄像头、麦克风、灯光等设备。
宣传推广费用：包括社交媒体推广、合作渠道推广等费用。
人员费用：包括主播、技术支持、客服团队等人员的工资和福利。
十、风险评估与应对措施
网络不稳定：提前测试网络环境，确保直播过程中网络稳定。
产品质量问题：加强产品质量检测，确保产品质量符合国家标准。
观众参与度低：设置丰富的互动环节和优惠促销活动，提高观众参与度。
十一、活动总结
活动结束后，对直播活动进行总结和评估，分析活动效果、用户反馈等方面的情况，为后续活动提供参考和改进方向。
工程项目居间合同 篇11
一、活动目标
1.增加销售额
作为618购物节的延续，直播活动是提升品牌知名度和销售额的重要途径之一。通过展示商品的特点和优惠信息，吸引更多的用户来购买，进而提高销售额。
2.提升用户参与度和品牌忠诚度
直播活动可以提供更加互动和娱乐性的购物体验，吸引用户的关注并提高他们的参与度。同时，推出专属的直播促销和抽奖活动，可以增加用户的参与感和品牌忠诚度。
3.扩大品牌曝光率
通过直播平台，可以将品牌信息传达给更多的用户，并扩大品牌的曝光率。在活动中，可以邀请一些知名的网红或大V来进行直播宣传，进一步提高品牌的知名度和美誉度。
二、运营方式
1.直播时间和平台选择
直播时间最好选择在受众最为活跃的时间段，例如晚上7点到9点。为了提高观众的参与度和互动性，可以选择在一些流行的直播平台上进行直播，例如抖音、快手、YY直播等。
2.主题和内容设置
直播主题需要围绕活动主题展开，可以选择展示商品的`特点，分享使用心得，演示产品的使用场景等。同时，可以在直播中设置一些特别的礼包或折扣，提高用户的购买热情。
3.直播人员和设备安排
为了保证直播的质量和效果，需要选择一些专业的主播或达人来进行直播，他们需要具备一定的主持和表达能力。同时，需要配备高品质的摄像设备和音频设备，确保直播质量的稳定和清晰。
4.互动设置
在直播过程中，需要与用户进行互动，例如回答他们的问题或征求他们的意见。同时，可以设置一些互动环节，例如抽奖、打卡、送礼等，增加用户的参与感和互动性。
三、推广途径
1.社交媒体
利用各种社交媒体渠道来宣传直播活动，例如微信、微博、抖音等。可以发布预告、直播宣传和抽奖活动等内容，吸引用户的关注并提高品牌曝光率。
2.官方网站和商城
在官方网站和商城中加入直播预告和推广信息，吸引用户的访问和购买参与。同时，可以将直播链接和优惠信息加入到商品详情页面中，提高用户的点击率和购买量。
3.广告投放
利用搜索引擎广告、社交媒体广告和广告联盟等渠道进行广告投放，提高品牌的知名度和曝光率。可以通过定向投放和互动广告等方式来提高广告效果和转化率。
四、总结
通过直播活动，可以为用户提供更多的购物和娱乐体验，进而提高品牌的知名度和销售额。在策划过程中，需要确定活动目标、运营方式和推广途径，并严格按照计划进行执行。希望这份方案能够为618购物节的直播活动提供一些借鉴和参考。
工程项目居间合同 篇12
各位同事：
下午好！
我在执业过程中，认真遵守宪法、法律、法规和规章，没有任何违法乱纪的行为和言论。积极主动的服从律师监管部门和律师事务所的监督和管理。在办案过程中从未做过以不正当手段妨害司法公正的行为；不伪造证据或诱导、威胁委托人、证人提供虚假证据，不为犯罪嫌疑人、被告人的亲属违反规定传递信件，钱物或与案情有关的信息；与同行之间，积极团结、互相协助，不做诋毁同行声誉的事情；没有采用贬损、诋毁、降低收费标准等不正当手段进行业务竞争的行为；严格按业务操作规程办理，没有损害国家社会和当事人合法权利的行为；与法官、检察官、仲裁员或者其他工作人员相互关系中，没有非工作场所会见的行为，没有请客送礼和指使当事人送礼、行贿的行为，没有假借他人之名向当事人所要财务的行为；没有从事违法和有悖律师职业道德、公民道德规范，损害律师职业形象的行为。没有受到任何行政机关、监管部门的任何一项行政惩罚或行业处罚。
我严格遵守律师协会章程，认真执行律师协会决议；遵守律师职业道德和执业纪律，遵守律师行业规范和准则；积极参加律师行业业务培训；虚心认真地接受律师协会的指导、监督和管理；积极承担律师协会委托的工作，履行律师协会规定的法律援助义务；自觉地维护律师职业荣誉，维护会员间的团结；按规定交纳了会费。同时为弱势群体提供免费解答，为社会公益事业贡献自己的一份微薄力量。
20xx年的执业过程中，虽未代理各类民刑事案件，但一直为顾问单位进行尽职调查、法务审查及参与商业谈判工作。办案方式取得很大突破，用非诉讼方式解决诉讼问题，既减轻当事人的讼累，又妥善化解社会矛盾，及时息讼解纷，促进了当事人的和解，增进了社会和谐。我无论是民事代理、刑事辩护，还是非诉讼业务，都能够恪尽职守。作为企业法律顾问，认真为顾问单位解答实际法律问题、及时提出法律意见，为顾问单位提供了优质服务。
20xx年未代理或参与群体性案件、涉法涉诉信访接待案件。未开展村、社区法律顾问、未担任人大代表及政协委员法律顾问、未为重点建设项目提供法律服务、未办理法律援助等案件等。
20xx年起即正常参加城镇居民医疗保险及养老保险。
通过对上一年度律师的执业实践和理论学习的总结，我对律师职业和社会主义法治建设更加充满信心。在今后的'律师执业中，我将依照《律师法》和律师职业道德赋予的职责，提供更优质的法律服务，努力在现有的执业基础与理念上锐意进取，创造更加辉煌的一年，为实现社会的公平正义继续贡献自己的一份力量。
-
想了解更多【工程项目居间合同】网的资讯，请访问：工程项目居间合同
