采购居间合同协议书（收藏14篇）
发表时间：2021-10-17采购居间合同协议书（收藏14篇）。
◈ 采购居间合同协议书
甲方：（委托方）
乙方：（被委托方，即居间方）
经双方研究决定，全权委托乙方代表陈奶善同志负责联系协调并完成了甲方与山东胶南航母基地指挥部（发包方）小口子项目建设土石方、爆破、装运平一条龙万立方合同的签订，为此，甲方郑重承诺，根据合同签订的总量，按每立方元支付给乙方（居间人）作为劳务酬金，经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议：
一、为了保证双方利益不受损害，本着真诚合作，互惠互利的原则，甲方按发包方支付工程款的程序，按预付款和进度款一期 万元，二期 万元，三期 万元，付给乙方。同时做到财务双方共管，甲方二章，乙方加盖一章。
二、劳务酬金为居间人税后所得，所得税由甲方统一代缴，并提供个人所得税原始票据给居间人。
三、甲方与发包方在合同执行期间发生一切经济纠纷由甲方自行协调解决，与居间人无关，居间人不承担连带责任。
四、本合同受《中华人民共和国合同法.居间合同》有关法律法规保护，如甲方不履行合同将承担相关法律责任。
五、本合同自签订之日起，甲、乙双方签字盖章即生效，在合同终止前，无论甲方公司或法人代表如何变更，该合同继续有效。
六、本合同为不可撤销合同，无论法人变更、工程转让，本公司各种变更此合同依然有效。直至甲方将全部酬金支付给所有居间人后，本合同即行终止。
七、甲、乙双方对本合同应严格保密，不得向第三方透露。
八、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方（委托方）乙方代表：（居间人）
法人代表或负责人： 身份证号：
身份证号： 联系电话：
联系电话： 年月日
◈ 采购居间合同协议书
甲方（居间人）：XX
身份证号码：（XXXXXXXXXXXX）
联系地址：XXXXXX
乙方（委托人）：XX
联系地址：XXXXXXXX
联系电话：XXXXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
一、委托事项
1、开发公司（以下称“建设单位”）拟将其XYZ项目的工程（以下简称“该工程项目”）对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力配合乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最后中标，签订工程合同。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求，提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料；
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4、如果居间成功，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的XX%向甲支付保底居间报酬；当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的XX%超过前述保底居间报酬金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%；乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%；余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意承担部分但总额不超过元的居间费用。
六、违约责任
居间成功后，如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效
2、如果至XXXX年XX月XX日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则本合同自动终止。
4、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：XX
乙方：XX
XXXX年XX月XX日
◈ 采购居间合同协议书
居间协议书是指在经济交往中，作为第三方出现的一种协议文件。它扮演着居间人的角色，促进交易双方之间的合作与交流，维护双方的权益与利益。居间协议书的内容通常包括了交易双方的基本信息、交易的目的、居间人的责任和义务、交易双方的权益与义务等。
一份仔细草拟、详细具体且生动的居间协议书对于双方的交易具有重要的意义。一方面，它能确保交易的公正性，保障交易双方的权益。另一方面，它也能明确双方各自的责任与义务，减少交易中的风险与纠纷。
首先，居间协议书应当详细列明交易双方的基本信息。交易双方的基本信息包括双方的名称、联系方式、经营范围等。这是为了确保交易双方的身份真实可靠，避免形成虚假交易。只有当交易双方的身份真实可靠时，才能保证交易的安全性与合法性。
其次，居间协议书应明确交易的目的。交易的目的包括双方的交易内容，交易的时间与地点以及交易的前提与条件等。这是为了确保交易双方在交易过程中都能理解各自的责任与义务。只有当交易双方明确双方的目标与前提时，才能顺利进行交易。
再次，居间协议书应明确居间人的责任与义务。居间人的责任包括为交易双方提供必要的咨询与帮助，为交易双方提供必要的信息与数据，协调交易双方的关系等。居间人的义务包括遵守交易双方的合法要求，保护交易双方的商业秘密与敏感信息等。只有当居间人履行好自己的责任与义务时，才能推动交易顺利进行。
最后，居间协议书应明确交易双方的权益与义务。交易双方的权益包括有权得到对方的履约，有权得到居间人的协助与支持，有权终止交易等。交易双方的义务包括履行交易合同，保证自己的行为合法合规，保护对方的商业秘密等。只有当双方能清晰地知道自己的权益与义务时，才能提高交易的成功率。
综上所述，一份仔细草拟、详细具体且生动的居间协议书对于交易的顺利进行具有重要的作用。它不仅能保障交易双方的权益与利益，还能明确双方的责任与义务，减少交易中的风险与纠纷。因此，交易双方在进行经济交往时，应当重视居间协议书的撰写与签署，以确保交易的顺利进行。
◈ 采购居间合同协议书
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供居间服务事宜达成一致意见，并共同遵守履行。
第一条乙方为甲方提供居间服务，如促成第三方购买甲方销售的商品，则甲方向乙方支付服务费。
第二条乙方自接带客户到甲方商品销售处的，甲方应做好接待工作；客户自行到甲方商品销售处的，乙方应在客户到达前将客户姓名、性别、电话等信息告知甲方，如达成交易，均算为乙方居间服务成交。
第三条乙方介绍客户，客户自行到甲方商品销售处的，如乙方未及时将客户信息告知甲方，则不算为乙方居间服务成交。
第四条如因乙方居间服务成交，甲方应支付给乙方的服务费为商品最终成交价的。
第五条甲方采用月结的方式将服务费支付给乙方，每月15日之前甲方应向乙方结清上月的服务费。
第六条甲方应及时接收乙方提供的客户信息，做好记录，并根据客户的需求积极促成交易。
第七条乙方不得将客户介绍给除甲方以外的其它商户，否则，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方退还已经获得的全部服务费。
第八条乙方不得以甲方的名义从事本协议约定范围以外的事宜，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。
第九条乙方不得对甲方进行夸大宣传和不是宣传，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。
第十条本合同至之日起终止。
第十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十二条本合同一式份，甲方执份，乙方执份。每份均具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
◈ 采购居间合同协议书
甲乙双方经平等协商，以互惠互利为原则，就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下：
乙方接受甲方委托，为甲方 介绍客户，促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。
1、乙方居间服务的区域为 地区。乙方若需增加区域，须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反，甲方有权随时取消本合同。
2、乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。
3、未经甲方书面同意，乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。
◈ 采购居间合同协议书
第一条 合同标的
甲方为中介机构，乙方为委托方。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国房地产中介管理办法》等相关法律法规的规定，就乙方委托甲方提供房地产中介服务事宜达成如下协议并共同遵守。
第二条 委托内容
1. 乙方授权甲方为其提供房地产中介服务，包括但不限于寻找购房、租房、销售房屋、出租房屋、房屋评估、物业管理、房屋抵押等相关服务。
2. 乙方应向甲方提供真实、准确的相关信息，包括但不限于身份证明、住址证明、房产证明、工作证明等，以便甲方履行中介服务的义务。
第三条 甲方权利和义务
1. 甲方应按照乙方的委托，积极为乙方提供中介服务，保证服务的质量和效率。
2. 甲方应保护乙方的合法权益，维护乙方的隐私，不得将乙方的个人信息泄露给其他任何第三方。
3. 甲方应确保提供的房源信息真实、准确，不得故意隐瞒或虚构相关信息。
第四条 乙方权利和义务
1. 乙方有权随时终止本协议，并要求甲方停止提供中介服务。
2. 乙方应如实提供个人信息，如有虚假信息，乙方应承担相应的法律责任。
3. 乙方应配合甲方的中介工作，提供必要的协助和支持。
第五条 费用和支付方式
1. 甲方向乙方提供的中介服务将收取一定的费用，具体金额双方协商确定。
2. 乙方应按时支付中介服务费用，支付方式包括但不限于现金、银行转账等。
第六条 违约责任
1. 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 在履行本合同过程中，如因不可抗力等原因导致无法履行或履行困难的，一方应及时通知对方，并争取克服这些困难。
第七条 合同有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。合同履行结束后，可根据需要协商续签或终止。
第八条 争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 其他约定
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 未尽事宜由双方协商解决，在协商一致后可签署补充合同。
第十条 合同解除
1. 本合同履行中，如乙方要求解除合同，应提前提出书面通知并注明解约原因。
2. 如甲方发现乙方提供的信息有虚假或不真实的情况，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。
以上是中介居间合同协议书的一个范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。双方在签署合同时应注意保护自己的权益，遵守相关法律法规，确保合同的有效性和合法性。合同签署后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，以维护双方合作的良好关系。
◈ 采购居间合同协议书
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方于年月日合意签订合同一份。现针对此合同，解除《购销合同》协议书
经甲乙双方友好平等协商，另行达成如下协议：_________________
一、甲乙双方合意自愿解除于年月日签订的合同，该合同中双方未履行部分均不再履行，所产生的包括但不限于甲乙双方之间、甲乙双方与第三方之间的一切纠纷与法律责任均由甲方独自承担，与乙方无关。给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。
二、本协议书自双方签字盖章之日起生效，原合同自本协议生效之日起终止。
三、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
四、因本协议产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，由乙方所在地人民法院管辖。
甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________
甲方代表人：_________________乙方代表人：_________________
年月日年月日
◈ 采购居间合同协议书
甲方(委托人) ： 身份证号： 乙方(受托人) ： 身份证号：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、 乙方接受甲方委托， 负责就土石方工程项目 (以下称该工程项目) ， 引荐甲方和该项目的 单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 单位签订该工程项目承包施工合同。
2、 “居间成功”是指甲方与 单位签订书面的工程承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 单位签订专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为人民币贰佰万元（￥2,000,000.00）
2、 居间报酬在甲方与乙方引荐的 单位签订该工程项目的（专业承包施工合同）后 日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付给乙方。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 在本合同签订时甲方向乙方支付_______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同签定，均不返还居间费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则另一方有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至 ____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方可申请向合同签定地仲裁委员会申请仲裁或请求法院判决。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订日：____年____月_____日 合同签订地： 甲方(盖章) ： 法定代表人或委托代理人
乙方(盖章) ：
◈ 采购居间合同协议书
合同编号： XX-YY-2022
日期： 8月8日，2022年
†
合同当事方：
供应商：绿意苗木有限公司，以下简称“供应商”
采购商：美亚景观设计有限公司，以下简称“采购商”
†
一、合同背景：
对于双方根据《合同法》等相关法律法规，基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，本合同就美亚景观设计有限公司采购绿意苗木有限公司供应的苗木和相关服务的具体条款达成一致。
二、商品详情：
1.商品名称和类别: 绿萝、马蹄莲、吊兰、橡树、枫树、榉树、山楂树等多种苗木（详细种类和数量见附件A）。
2.商品质量要求：各类苗木需健康，无病虫害，无裸露根系，树冠饱满，颜色自然。
三、价格及付款方式：
根据供应商报价单确认，全部苗木总价为XX万元（人民币)，付款方式为签订合同后一周内付清40%的首款，其余款项在货物验收合格后的一个月内付清。
四、供货期限及交货地点：
合同生效后，供应商需要按照附件A的清单规定时间（3个月内）将苗木运送至采购商指定地点，并保证苗木的生命力不受运输过程损害。
五、验收标准与售后服务：
所有苗木从交货当日起一个月内由采购商验收，验收标准是按照此合同附录A的品种、数量、质量要求进行。交货后一年内，供应商需提供免费的售后维护和替换死亡苗木的服务。
六、违约责任：
如果供应商未能在规定日期内提供所要求的苗木，将支付采购商合同金额5%的违约金。如果采购商未能在规定日期内支付相应款项，将支付供应商合同金额3%的违约金。
七、争议解决：
合同执行过程中，如发生争议，双方应首先协商解决；如协商无果，任一方有权提请合同签署地的人民法院诉讼。
八、合同生效与变更：
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期一年，期满自动终止。合同期内，任意一方需提前一个月书面通知对方，方可解除合同。未经双方书面同意，任何一方擅自更改合同条款，均为无效。
九、其他：
本合同一式二份，供应商、采购商各执一份，具有同等法律效力。
供应商：绿意苗木有限公司
法定代表人（签字）：_______________
采购商：美亚景观设计有限公司
法定代表人（签字）：________________
附件：A - 苗木种类、数量及交付日期详情清单
†
以上因素考虑周全，明晰具体，对于预防合同纠纷和保护双方权益有着重要作用，正是一份完善且专业的苗木采购合同协议书。
◈ 采购居间合同协议书
甲方：
乙方(居间人)：
甲乙双方本着互惠共赢的原则，发挥双方各自的优势，根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商，依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就____省太钢铁矿石基建剥离工程项目，代理甲方与该项目的建设单位中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)直接洽谈，并向甲方提供关于该项目资料和相关信息，最终促成甲方与中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)签订该工程项目的土石方剥离工程施工合同。
2、土石方工程总量4000万5000万立方米。
3、价格每立方米26元㎡以上。(中______公司签订的合同价)。
4、乙方如不能完成甲方与中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)签订工程合同，乙方仅为甲方提供信息或为甲方提供联络、协商、撮合等服务，均视为委托事项未完成。
二、甲乙双方的责任和义务
(一)乙方的责任和义务
1、乙方接受委托后须向甲方提供中______公司(太钢袁家村铁矿项目)的正式信息及文字资料。(内容包括此项目工程合作条款，工程清单、总价、土石方运输距离等)。
2、乙方承诺介绍甲方与中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)必须签订该项目土石方工程施工合同，如果乙方不能使甲方与此项目签订正式合同，乙方无权取得居间的任何报酬，并承担甲方为此而产生的资金移动金额____万元的损失补偿。
3、乙方在甲方达成与中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)工程施工合同签订后，应尽到作为居间人的谨慎和诚实的义务，在甲方工程施工的过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与工程建设方的各项关系。
(二)甲方的责任和义务
1、甲方负责提供工程施工单位、资质证书、营业证等相关资料，并按要求派员参与和中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)签订专业施工合同。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)按合同条款党的条款执行，甲方履行施工合同而产生的权利和义务与乙方无关。
3、甲方与中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)合同签订后，则按照合同约定，支付居间报酬。甲方如未能及时支付，则按未及时支付金额的____%补偿给乙方。
三、居间报酬的计算支付时间和支付方式
1、居间费一次性万元。
2、乙方确保甲方与中______公司(太钢袁家村铁矿项目部)土石方施工合同总量在4000万立方米以上的基础上，甲方支付____万元。
3、甲方与此项目建设正式合同签订后，支付____万元，剩余的待建设方通知机械设备进施工场地后，三个工作日付清余款。
4、甲方将居间费按乙方指定的单位帐户汇入帐户。
四、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本合同涉及的商业秘密。
2、乙方不得以在居间过程中获得甲方秘密(双方认为此秘密直接导致工程合同不能继续履行的内容)，甲方有权拒绝支付乙方居间报酬。
3、甲方违反保密义务应向乙方无条件支付居间报酬。
五、合同终止
居间合同成功，本合同完全履行完毕终止。
六、争议解决方式
甲乙双方如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方提交工商行政仲裁委员会仲裁，并由守约方所在地申请判决。
其它事项
本合同一式四份，甲乙双方各执一份，双方签字按印后生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日
◈ 采购居间合同协议书
委托人甲(卖方) (身份证号：__________ )
委托人乙(买方) (身份证号：__________ )
居间方：__________
第一条 依据国家有关法律、法规和本市有关规定，三方在自愿、平等协商的基础上，就居间方接受委托人甲(以下简称甲方)，乙(以下简称乙方)的委托，促成委托人甲、乙订立房地产 合同，并完成其它委托服务事项达成一致，订立本合同。
第二条 甲方自愿将位于________市________镇________村(路)________幢(号)________室，产权面积为 平方米，权属为 ，房屋产权证号为：__________ ，土地证号为：__________ ，包括附属设施，水、电表，防盗门，自行车库：__________ 平方米，汽车库：__________ 平方米， 等。双方议定上述房地产及其附属设施成交价格为人民币 (大写)(￥ )，由甲方出售给乙方。房地产过户所需要的契税，交易费等一切手续费用等均由乙方承担。
第三条 付款方式：乙方于________年________月________日付购房定金人民币(大写________________________)(￥________________)，(不超过成交价的20%)，在________月________日到市房产管理局过户时付人民币(大写) ，(￥________________ )。如需要二手房抵押贷款，约于________年________月________日付清人民币(大写)________________________ ，(￥________________ )。房款中应留水、电、有线电视、物品、电话费等押金人民币(大写) (￥________________ )给居间方，居间方出具收据，待产权证过户结清水、电费等再交还给甲方。甲方在房地产移交给乙方时，该建筑范围内的土地使用权一并转移给乙方，并迁出户口。
第四条 甲方保证上述房地产权属清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失等甲方负责赔偿。
第五条 居间方佣金由 承担，人民币(大写)________________________ (￥________________)，过户时一次性付清,并出具收据。
第六条 违约责任：乙方中途违约，无权要求返还定金，并由甲方从乙方违约金中提取 支付给居间方佣金。甲方中途违约，甲方在悔约之日起五日内必须将定金双倍返还给乙方，如逾期则每日按定金额百分之一的滞纳金赔偿给乙方，并由乙方从甲方违约金中提取 支付给居间方佣金;如乙方不能按期向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方付相当于房地产成交总额的千分之一的滞纳金。
第七条 本合同在履行中若发生争议，由居间方会同甲、乙双方采取协商办法解决，协商不成时，任何一方可向无锡市仲裁委员会申请调解或仲裁，也可向有管辖权的人民法院起诉。
第八条 三方约定：甲、乙、居间方一经签订居间合同且付购房定金后，将该房产证，土地证，及相送交资料交居间方保管，居间方出具收条。甲方在移交房屋钥匙时抄好水、电等表的'读数，将原使用期内的各种费用结清，等乙方产权证，土地证办好，居间方会同甲、乙双方水电等卡过户。
第九条 交房时间：甲方于________年________月________日之前将房屋(钥匙)移交给乙方使用，同时乙方付清全部房款。
第十条 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，其补充协议经双方签字后，与本合同具有同等效力。
第十一条 本合同经甲、乙双方签字或盖章后，即生效执行，违者按有关法律、法规承担全部责任。
第十二条 双方约定的其它事项：
第十三条 本合同一式叁份，甲乙居间方三方各执壹份。
委托人甲：___________
____年____月____日
居 间 方：___________
____年____月____日
委托人乙：___________
____年____月____日
◈ 采购居间合同协议书
购货方：
合同编号：
供货方：
签定地点：
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间
二、质量要求、技术标准：按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确认的为标准。
三、交(提)货地点、方式：供货方仓库。
四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～+3%。
五、包装标准、包装物的供应和回收：卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段长30米以上，交货数量允许0～+3%。
六、验收标准、方法及提出异议期限：购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即
七、结算方式及期限：货到购货方仓库后天凭全额增值税发票 结款。
八、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由供方承担一切责任。
九、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。
十、其他约定事项：
十一、合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日
购货方：
供货方：
单位地址：
单位地址：
法定代表人：
法定代表人：
电话：
电话：
◈ 采购居间合同协议书
甲方（委托人）：__________________________法定代表人：___________________________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按_______米计算。
第二条：施工方案
1、护坡
（1）、基底宽_______米，厚_______米，自下而上慢慢收至高度为_______米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。
（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
（3）、完工后做围墙_______米左右。
（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为_______日，暂定于自_________年_______月_______日起至____________年_______月_______日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为_______元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付_______元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
第十条：其它
本合同于_________年_____月_____日由双方在x签订，自双方签字或盖章后生效，一式3份，上方各执一份，上交1份。
授权代理人（签字或盖章）：_____________承包人（签字或盖章）：______________
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
◈ 采购居间合同协议书
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于：甲、乙双方在丙方的居间服务下签署了或即将签署一个或多个资金项目合作协议，为保障协议的履行及三方的权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经三方友好协商，本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。
一、声明：
甲、乙、丙均为在中华人民共和国境内注册的合法公司或公民，三方因本协议涉及的融资服务所提供的项目、材料、信息均为真实、合法、有效的，如一方提供虚假信息，将承担一切法律后果。
二、融资服务内容：
甲方因公司(或项目)急需找资金合作，特委托丙方提供融资居间服务。甲方所需资金总额人民币元(大写： 元)。 乙方因自有资金闲置，特委托丙方提供项目融资居间服务。丙方根据甲乙的委托，并结合甲乙的各自实际需求，为甲乙双方的融资项目合作提供居间服务。
三、融资合作协议：
1、甲、乙双方根据丙方的居间活动，进行融资协议的具体谈判、协商，具体融资合作协议条款由甲、乙双方议定，丙方做为见证方参与该融资项目的.全过程。
2、甲、乙双方达成的具体融资协议仅对甲、乙双方有约束力，甲、乙之间在履行过程中如发生争议，与丙方无任何关系。
四、佣金支付：
在甲、乙双方达成融资协议或合同，签订该协议或合同后，乙方应当将甲方所需资金在签订协议或合同的当日内，将第一季度利息扣除后的余款全部存入甲方指定账户，甲方应当并且
乙方支付了第一季度首付款后(首付款金额为人民币
元，甲乙双方应在乙方支付首付款后的三日内各自向丙方支付甲方所需资金总额 %佣金，即 元。
五、责任
1、甲乙双方在丙方提供居间服务期间，不得私下进行协商、谈判，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。
2、甲乙双方不得私下以其它公司、自然人身份进行谈判接触，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。
3、如甲乙双方私下以任何名义达成协议，甲乙不仅各自向丙方支付协议约定的佣金，更要各自向丙方支付违约金 元。
4、如甲乙双方达成融资协议后，乙方拒绝付款，甲方应在征得丙方同意后一起通过法律途径解决，并且违约方还应向丙方支付违约金 元。
六、其它
1、本协议未尽事项，由三方达成补充协议;
2、如因居间服务发生争议，由丙方所在地法院管辖;
3、本协议一式三份，具有同等效力。
甲方
住所：
法定代表人： 职务：
联系电话：
乙方：
住所：
法定代表人： 职务：
联系人电话：
丙方：
住所：
代表： 联系人电话
-
推荐阅读:
建筑居间合同协议书（系列十二篇）
汽车居间合同协议书（热门13篇）
销售居间合同协议书(集合十七篇)
居间合同协议书可打印(合集十篇)
布艺集体采购协议书（收藏9篇）
工程项目居间合同协议书免费（汇编九篇）
-
想了解更多采购居间合同协议书的资讯，请访问：采购居间合同协议书
