日记大全|保证金欠条（集合十七篇）

发表时间：2023-10-31

保证金欠条（集合十七篇）。

⏣ 保证金欠条 ⏣

保证金合同是一种常见的合同形式，广泛应用于经济交易中的各个领域。无论是买卖双方、合作伙伴还是租赁关系中，保证金合同都扮演着重要的角色。本文将详细解释保证金合同的意义、法律规定以及其在不同场景下的运用。

首先，保证金合同是指在买卖、租赁等经济交易中，一方要求另一方提供一笔金额作为保证金，以确保交易的顺利进行。保证金通常是根据交易金额的一定比例确定的，它可以作为一种担保机制，以确保交易双方的权益得到保护。在交易完成后，如果双方履行了合同条款并未发生违约行为，保证金将会以原有形式返还给提供方。

保证金合同在法律层面上既有明确的规定，也有相应的约束。例如，在中国，根据《合同法》规定，买方可以要求卖方提供保证金，以确保对方履行合同义务。同时，买方也可能需要提供保证金以显示交易的诚意。合同双方在签署保证金合同时，应当明确保证金的数额、支付方式、使用范围以及返还条件等关键条款，以避免后期纠纷。

保证金合同的运用非常广泛。例如，在房地产买卖中，买方通常会要求卖方支付一定比例的保证金作为交易的保障，确保卖方按时交付房产并保证物业的合法权益。另外，在经济合作伙伴关系中，一方可能需要提供保证金，以确保合作伙伴履行协议。此外，租赁关系也是保证金合同的一个典型案例。租赁人需支付一定金额的保证金，以确保租约期间正常履约并保护双方的权益。

保证金合同的正常运作对于维护交易的公平和稳定至关重要。保证金的存在可以有效遏制恶意违约行为，提高交易的安全性。双方都有责任遵守合同条款，并避免任何可能引发违约的行为。尽管在一些情况下，保证金合同可能会引发争议，例如保证金返还时间、违约责任等问题，但通过明确合同条款和双方的权利义务，可以最大限度地减少纠纷。

总的来说，保证金合同在经济交易中发挥着重要的作用。它作为一种担保机制，确保交易双方的权益和利益得到有效保护。通过合同的签订和履行，可以有效预防违约行为，提高交易的顺利进行。然而，双方在签订保证金合同时，应仔细审慎地阅读并明确合同条款，以避免潜在的争议和风险。只有双方共同遵守合同义务，保证金合同才能够真正发挥作用，确保经济交易的顺利进行。

⏣ 保证金欠条 ⏣

保证金合同是多方之间达成的一种协议，旨在确保某一方在特定交易中履行其义务。这篇文章将详细介绍保证金合同的定义、作用、主要内容和解决争议的方式。

定义和作用：

保证金合同是一种法律文件，约定了当事方在完成特定交易时所需支付的保证金金额和条件。它是一种金融工具，用于保障交易双方的权益，并降低信用风险。保证金合同在许多领域广泛应用，特别是在房地产、金融、建筑和国际贸易等领域。

保证金合同的主要内容：

保证金合同通常包括以下主要信息：

1. 当事方的身份信息：合同需明确各方的名称、地址和其他重要身份信息，以便实现交易的合法性和有效性。

2. 保证金金额：合同应明确规定当事方需支付的保证金金额，以及支付的时间、方式和地点。

3. 使用保证金的条件：合同需要确立当事方可使用保证金的条件，如未能履行合同义务、违约、退款等情况。

4. 保证金的退还：合同应明确规定在特定情况下保证金将如何退还或使用。

5. 解决争议的方式：合同需规定当事方在发生争议时的解决方式，如调解、仲裁或诉讼。

解决争议的方式：

当涉及保证金合同的纠纷时，合同中通常会涉及解决争议的方式。以下是常见的解决争议的方式：

1. 调解：当事方可以选择通过调解解决争议，即寻求第三方调解员的帮助，以达成互利共赢的解决方案。

2. 仲裁：当事方可以协商选择仲裁解决纠纷，在此过程中，由独立的仲裁员或仲裁机构对争议进行调查，并做出具有约束力的裁决。

3. 诉讼：当事方也可以选择通过法庭解决争议，向法院提起诉讼，由法官根据相关法律和证据进行判决。

保证金合同是确保特定交易中某一方履行义务的重要法律文件。它的作用是降低交易双方的信用风险，并提供一种方法来解决交易中可能发生的争议。保证金合同的主要内容包括当事方的身份信息、保证金金额、使用条件、退还方式等。当涉及纠纷时，常见的解决争议的方式包括调解、仲裁和诉讼。通过合理制定和遵守保证金合同，各方能够在交易中更好地保护自己的权益，确保交易的顺利进行。

⏣ 保证金欠条 ⏣

本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合

同相关约定退还保证金给乙方。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

⏣ 保证金欠条 ⏣

勉县政府采购中心:

我公司是贵中心组织的xxxx项目(项目编号:勉政采MZC[20xx]x号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。

申请单位(盖章):

采购单位意见(盖章):

采购中心意见:

附:

户名:

银行账号:

开户银行:

联系人:联系电话:

年月日

⏣ 保证金欠条 ⏣

xxxxxxx公司：

根据贵公司与我公司年月签订的《xxx工程》合同，合同编号：xxxxxx，我公司已完成合同约定的项目工作，于20xx年xx月xx日通过竣工验收。现根据合同条款第xxx条之约定，保证期xx个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：元，最终本工程结算金额为人民币：￥元，其中：已支付工程结算款￥元，扣留结算额5%的合同质量保证金（计人民币￥元）。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：（￥元）。

申请单位（加盖公司印章）：

申请人： xxx

20xx年xx月xx日

⏣ 保证金欠条 ⏣

第一条为规范我公司融资性担保业务保证金管理，防范和控制担保风险，进一步提高公司对中小企业的担保服务水平，根据《融资性担保公司管理暂行办法》和融资性担保业务监管部际联席会议精神(融资担保发〔xx〕1号)，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条客户担保担保证的收取标准。依据公司《担保业务收费管理办法(暂行)》确定的融资性担保客户担保收费率为基础，结合客户信用等级评价得分确定，按不超过担保额的10%收取。

第三条如客户将保证金直接缴付合作银行的，公司收取的金额标准为应收保证金比例与客户实际缴付给合作银行的担保保证金比例的差额。

第四条收取客户保证金时，应与担保客户明确保证金为质押资金，如担保贷款到期，客户按时足额偿还金融机构贷款，公司将无条件退还客户缴存的保证金。

第五条公司选择一家合作金融机构开设保证金专户，并与该金融机构签订客户保证金专户管理协议，专户管理办法根据保证金监管协议有关要求制定。

第六条公司对收取的客户担保保证金全额存入开设的“客户担保保证金”帐户，实行专户管理，并通过“存入保证金”科目对客户保证金进行会计核算。

第七条收取的客户保证金用途仅限于合同约定的违约代偿，不得用于委托贷款、投资等其他用途，也不得用于向银行业金融机构缴纳保证金。

第八条当担保客户与债权人主合同到期，担保客户如约偿还债务后，可向公司申请退还客户保证金。审核合格后，由项目经理提出申请，返还客户保证金。

第九条当担保客户与债权人主合同到期，担保客户未足额偿还债务时，公司将依法合规处置该担保客户保证金，用于担保代偿，保证金与担保贷款的差额，由公司以自有资金补足。

第十条在担保客户与债权人主合同到期前，由于担保客户重大变化等特殊原因，担保客户提前偿还债务时，待担保客户与合作金融机构债权债务关系完全解除后，公司可依约提前退还客户保证金。第十一条公司由专人负责客户担保保证金的统计核对工作，每月按时向融资性担保机构监管部门报送客户保证金余额及明细，并及时报告客户保证金专户的开设、变更、注销等有关情况。

⏣ 保证金欠条 ⏣

一、工程质量保证金申请书怎么写?

xxxxx股份有限公司xx分行：

我公司于年月日与贵公司签订的工程合同。合同总价为元整。

质保金为合同总价的%即元整，质保期为，于年月日验收合格。按合同规定，该项目质保期至年月日已满，现申请支付。

施工单位：

申请日期：

二、建设工程质量保证金管理办法

第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。

缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

(一)保证金预留、返还方式;

(二)保证金预留比例、期限;

(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;

(四)缺陷责任期的'期限及计算方式;

(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;

(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;

(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

第四条缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

第五条推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。

第六条在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

第七条发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

第八条缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

第九条缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

第十条缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

第十一条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

第十二条发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

第十三条建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。

第十四条本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。

第十五条本办法自20xx年x月x日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》(建质[20xx]295号)同时废止。

需要简单记述申请退还的质保金是由于具体的哪个工程项目预留的质保金，且需要表明对方已经逾期为归还。按照工程质保金管理把那的规定，这里指的逾期是指，超过质保期仍未归还，若在申请后，对方仍不退还，可以申请法律诉求。

⏣ 保证金欠条 ⏣

甲方：

法定代表人：

注册地址：

联系方式：

乙方：上海安良资产管理有限公司

法定代表人：徐丹

注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室（上海裕安经济小区）联系方式：

甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：

1. 甲方交付的保证金为:人民币万元（大写）万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。

户名： xxx有限公司

账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

开户行：工商银行上海市环球金融中心支行

甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。

2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。

3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。

（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。

（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。

4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。

5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。

甲方：

负责人（或授权代理人）：

年月日

乙方：法定代表人（或授权代理人）：年月日

⏣ 保证金欠条 ⏣

保证金收据是一种用于记录保证金交易的凭证，它详细记录了保证金的交易过程和金额。下面是一篇关于保证金收据的1000字以上的文章，详细介绍了保证金收据的定义、用途和应包含的内容。

标题：保证金收据：保障交易安全的重要凭证

第一段：

保证金收据是一种用于记录保证金交易的重要凭证。无论是房地产交易、租赁合同还是投标招标等涉及保证金的交易，保证金收据都扮演着至关重要的角色。它不仅为交易双方提供了相关的金额信息，而且起到了确保交易安全，防止纠纷发生的作用。

第二段：

保证金收据在许多行业中都被广泛使用，比如房地产。在房地产交易中，买方通常需要向卖方支付一笔保证金作为购房意向的证明，并在交易成功后抵扣房款。此时，保证金收据就起到了记录买方支付的保证金金额、日期和方式的作用。对于卖方来说，保证金收据还是一种法律上有效的证明，在买方违约时提供了法律保护。

第三段：

保证金收据在租赁合同中也扮演着重要的角色。租赁合同中通常要求租户在签订合同时支付一笔保证金，用于保证租户按照合同约定履行其义务，如按时交租、不损坏房屋等。保证金收据记录了保证金金额、付款日期和支付方式，提供了租户的支付证明，并且在合同终止后，保证金收据也是返还保证金的依据。

第四段：

除了房地产和租赁，保证金收据在投标招标等竞争性交易中同样起到了重要的作用。在投标招标过程中，投标人通常需要提供一笔保证金，以证明其对投标承诺的认真和真实性。保证金收据记录了投标人支付的保证金金额、日期和方式，并且在招标结果公布后，如果中标则将保证金抵扣到总投标金额中，否则将退还给投标人。

第五段：

保证金收据作为一种凭证，应包含一些固定的内容。首先是交易双方的信息，包括姓名、联系方式等。其次是保证金的金额和支付方式，如现金、银行转账、支票等。另外，还应记录付款日期、交易场所以及保证金退还的规定，以确保交易的公正透明。

结尾段：

保证金收据在多个行业中都扮演着重要的角色。它是一种记录保证金交易过程和金额的凭证，能够为交易双方提供安全和保障。通过详细记录保证金信息，保证金收据有效地防止了纠纷的发生，并提供了法律依据。因此，在各类交易中，及时、准确地填写保证金收据是非常重要的，这将为交易双方的权益提供保障。

⏣ 保证金欠条 ⏣

致：

我在贵单位招标中，做出如下郑重承诺：

如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。

承诺单位：

法定代表人或授权委托代理人：

年月日

⏣ 保证金欠条 ⏣

xx公司：

根据贵公司与我公司xx年x月签订的《工程》合同，合同

编号：，我公司已完成合同约定的项目工作，于X年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第X条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：x元，最终本工程结算金额为人民币：￥x元，其中：已支付工程结算款￥x元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币￥x元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：(￥x元)。

申请单位(加盖公司印章)：

申请人：xxx

20xx年x月x日

⏣ 保证金欠条 ⏣

出质人（甲方）：组织机构代码证号：

住所：邮政编码：法定代表人（负责人）：

传真：电话：

质权人（乙方）：

住所：邮政编码：法定代表人（负责人）：

传真：电话：

出质人（以下简称甲方）：质权人（以下简称乙方）：

为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号为的《》(以下称主合同)的履行，保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股东会或股东大会决议），甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条担保方式

甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保，并办理登记止付手续（保证金利息按照同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分，作为乙方提供不可撤销担保责任）。

甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。

第二条保证金专户

甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写）的保证金存入其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

保证金专户名称：保证金专户账号：

若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证金质押清单”。

第三条担保范围

债权本金（大写）及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

若担保范围涉及多笔债权，债权具体情况见下表“保证金质押清单”。

当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。

第四条保证金担保的存续期间

保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

第五条被担保的主合同的变更

甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，甲方担保责任不因此而减免，但以下两种情况除外：

（一）延长债务履行期限；

（二）增加债权本金金额。

第六条合同效力的独立性

本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也承担担保责任。

第七条质押担保的连续性

本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的影响。

第八条孳息的收取

在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）

第九条担保权利的实现

发生下列情况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中直接划收相应款项：

（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿的；

（二）根据主合同的约定乙方可以提前实现债权的其他情形。

甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲方将提供其他乙方认可的担保。

第十条违约及处理

甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而甲方未提供其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。

第十一条双方约定的其他条款：

第十二条合同争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：

向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

第十三条合同的生效本合同满足以下条件后生效：

（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；

（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的保证金专户。

第十四条本合同一式份。甲方持份，乙方持份。

第十五条声明条款

一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。

二、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。

★迷你日记网熬夜必刷:

保证金管理制度 | 欠款欠条范文 | 工程运输欠条 | 农资欠条 | 保证金欠条 | 保证金欠条

三、甲方已阅读本合同所有条款，并特别注意了本合同字体划线的条款。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

四、甲方有权签署本合同。

甲方（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

年月日

乙方（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

年月日

⏣ 保证金欠条 ⏣

甲方：_________

乙方：_________

为确保甲方供应链物料流运转顺畅，避免出现乙方供货随意性，包括以各种除《采购合同》中约定的不可抗力条款外理由拒交货、延期交货影响甲方生产、出货的，或者不按采购订单约定提前交货；或者乙方供货的零配件、原材料等因质量问题造成甲方不必要损失的。现甲、乙共同双方约定，乙方在与甲方合作之初（即乙方成为甲方合格供应商时），向甲方交纳人民币xxx元（大写：），以作为向甲方供货保证。

一旦甲、乙双方终止合作，经双方确认清理完所有往来帐款和合作事宜后，甲方在双方确认了生效的终止协议发出30个工作日内归还乙方交纳的供货保证金。乙方向甲方交纳的供货保证金为全期无息金额。

如属因乙方交纳保证金后，又无法满足向甲方供货，或供货达不到甲方技术图纸要求等，甲方有权没收乙方交纳的供货保证金。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

⏣ 保证金欠条 ⏣

（招标人）：

（招标代理单位）：

根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》（招标项目编号：号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的的投标保证金人民币（大写）_____元（小写：_____元）于开标后的第三天起予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖）

_____年_____月_____日

⏣ 保证金欠条 ⏣

采矿权申请人名称：武川县务实矿业有限责任公司开采矿种：铁矿采矿方式：露天开采矿区面积： 1.5km2 采矿许可证有效期限（或剩余期限）：叁年根据《内蒙古矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》的规

定，确定武川县务实矿业有限责任公司头号铁矿（南段）应缴存矿山地质环境治理恢复保证金。为切实保护矿山地质环境，做好矿山地质环境恢复治理工作，作出如下承诺：

用方案进行开采活动，并采取有效的措施，保护矿产资源，减轻对矿山地质环境的破坏程度。

部门重新核定的标准继续缴存保证金。

有治理义务；

合治理方案》的要求，完成矿山地质环境恢复与治理，并经验收合格。

限期缴存，逾期仍不缴存的，同意采矿许可机关终止采矿权人的采矿权，注销采矿许可证。收回采矿权后，并不免除采矿权人的矿山地质环境治理恢复义务。

⏣ 保证金欠条 ⏣

出租方

名称，

证件号码，

承租方

名称，

证件号码，

根据租赁管理的有关规定，甲乙双方经过充分协商，同意就下列房屋租赁事宜订立本合同，以共同遵守。

第一条租赁房屋座落、出租面积及用途甲方将座落于的房屋出租给乙方作为用途使用，建筑面积平方米。该房屋及其附属设施和装修的基本情况，乙方已作充分了解，愿意承租该房屋。

第二条租赁期限

租赁期限自_年_月_日起至_年_月_日止。

第三条租金的约定

1、房屋租金为__元，租金按结算。

2、其他约定方式，

第四条租金的支付方式

1、乙方在每的第日前按付款方式缴付租金给甲方。合同签订后乙方即于日内支付甲方首期租金。

现金支付

银行转账

甲方银行账号，

开户银行，

开户名称，

2、其他支付方式，

第五条租赁保证金

乙方向甲方交纳-元作为房屋租赁保证金。租赁保证金由甲方保管，期间不计利息，在租赁期满或合法解除合同时，乙方未发生违约责任的，甲方将保证金本金退回乙方或抵偿租金。

第六条物业服务等相关费用的承担方式

乙方承租期间发生的费用等按照政府有关规定或者市场价格或者双方约定的标准，由方自行承担。

第七条双方的权利及义务

1、甲方须于__年__月__日前正式交付房屋给乙方使用。未按约定提供房屋的，每逾期一日，须按租金额的%向乙方支付违约金。

2、租赁的房屋，甲方如已作抵押或查封，有关司法行政机关限制出租或已通知拆迁而未如实告知乙方的，造成合同不能履行的视作甲方违约。

3、租赁期间，甲方如需将该房屋转让，应当提前个月书面通知乙方并保证本合同租赁期内的继续履行，乙方在同等条件下有该房屋的优先购买权。

4、甲方出租的房屋包括室内设施已经双方检查，确认为符合安全使用要求。在租赁期内，出租的房屋及附属设施应定期安全检查，属房屋结构质量问题的正常维修养护由甲方负责，乙方应积极协助。因乙方不积极协助甲方对房屋的维修或乙方造成承租房屋结构、质量及附属设施损坏的，由乙方负责维修，并赔偿甲方的损失。因房屋不符合安全使用条件或甲方延误维修造成乙方或第三方损失的，甲方负责赔偿。

5、乙方应按时向甲方缴付租金，未按约定缴付租金的，每逾期一日，须承担应付款项的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权单方解除合同，收回出租的房屋。

6、未经甲方书面同意，乙方不得擅自对租赁房屋进行装饰、装修、扩、加、拆、改建等。若乙方擅自进行以上行为的，有关费用由乙方负责;同时，甲方要求恢复原貌或者赔偿损失的，由乙方负责。

7、未征得甲方书面同意，乙方不得擅自将租赁房屋转租、分租或改变房屋用途等。

8、租赁期内，任何一方未征得另一方同意而单方面解除合同的，另一方有权要求赔偿所导致的损失，并可按租金的%向违约方收取违约金。

第八条因政府征用、拆迁租赁房屋或不可抗力的情况租赁期内，因政府需要征用、拆迁租赁房屋或因不可抗力原因，造成租赁合同无法履行或部分不能履行的，甲乙双方互不承担责任，并可终止合同或变更相应条款。

第九条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条合同生效时间

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十一条合同登记备案

本合同一式三份，甲乙双方各持一份，房管部门登记备案一份。自合同签订之日起30日内甲乙方须到房屋所在地房管部门办理登记备案手续，领取房屋租赁登记备案证明。合同变更、终止或续订，双方须携带本合同及房屋租赁登记备案证明到房管部门再办理相关手续。

第十二条其它约定