履约委托保证合同

履约委托保证合同（通用十七篇）。

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

年 月 日

致 (工程业主)：

履约保证书第 号

根据本保证书，我们双方，即以下简称“承包人”的公司(地址 )与以下简称“保证人”的__________________银行(地址 )，明确向以下称为“业主”的 立约承担总额为美元的保证金。对该项金额的支付，承包人与保证人双方本身，其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。

有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议，承包人业已签订了一项合同(以下简称“上述合同”)，并遵照上述合同规定条款，完成 工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。

兹将上述保证书的条件开列如下：如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定，或如承包人违约时，保证人应根据本保证书履行约定义务，以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，否则直到 年 月 日以前，本保证书仍应完全有效，但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更，以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免，均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。

为以上事项，承包人与保证人业已在本保证书上签字，以资证明。

承包人名称________________

姓名______________________

职务______________________

签名与盖章________________

附：

“履约保证书”，顾名思义就是参加竞标单位(或承包商)被认定为中标单位后，提交的保证书。它是中标后的承包单位或承包商向工程业主提供担保人、资信保证、保证金及支付条件的要约文书形式。

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

履约委托保证合同是指委托人为了确保合同的履约义务得到履行，特意向受托人提出要求，要求其保证合同的履约，即在承担合同的约定义务的基础上，为履行合同提供担保措施。在合同履行过程中，可能会出现双方无法履行义务的情况，此时委托人通过委托受托人履约保证合同的方式，能够有效的解决这一问题。

履约委托保证合同并不是所有的合同都必须采取的方式，而是在一些重要性较大的合同中，出现了一些双方不能履行其约定义务的风险时，才需要采取此种保证方式。这一方式在保障合同履行方面的作用是非常显著的，它一方面可以消除因双方不能履行其义务而引发的纠纷和争议，另一方面也保障了合同履行的正常进行。

在履约委托保证合同中，委托人可以采用多种方式要求受托人提供可能的保证措施，包括保证金、担保人以及其他形式的担保方式等。委托人应当根据实际情况选择适合自己的保证方式，以保证合同履行的顺利进行。

保证金是履约保证中常见的一种方式，其作用是确保委托人在合同履行期间所需的货款或者服务费用得到保障。在履约委托保证合同中，受托人需要提供一定比例的保证金，一般为货款或者服务费用总额的1%-5%。如果双方在合同履行过程中出现了无法履行合同义务的情况，委托人可以通过从保证金中直接扣除损失来解决问题。

另一种常见的担保方式是采用担保人，担保人可以通过其个人信用或财务实力来承担委托人在合同中的义务。在担保人的要求下，受托人会要求委托人提供一定的担保费用或者支付一定的担保费率，来保证合同的正常履行。

在履约委托保证合同中，委托人需要注意一些细节问题，以保证合同履行期间的合法性和安全性。委托人应当根据实际情况，选用适合自己的担保措施，一定要注意担保方是否具有充分的信用和能力来保证合同的正常履行。在受托人不履行义务的情况下，委托人有权要求其履行义务，遵循不可违反的合同条款，保障自己的利益。

总之，履约委托保证合同是一种非常重要的履约方式，其应用范围广泛，可以有效的降低因合同不能履行造成的经济损失，保证双方的利益得到了充分的保障。在实际应用中，委托人应看到预测到风险的存在，选择适当的保证措施，才能更好地规避风险。实践证明，正确使用履约委托保证合同，能够提高合同的合法性和安全性，保障双方的合同权益，促进经济的健康发展。

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

一、保证按天的合同工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整体工程。

二、工程质量保证达到合格标准。

三、保证按照管理体系的要求配置项目经理、技术负责人、技术员、质检员、安全员、材料员、安全员，配备满足进度要求的施工机械，按照审定的施工组织设计组织施工。

四、保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

五、保证在规定时间内由施工方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

六、保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

七、保证若出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权解除合同，并按验收合格的工程量的％款项结算，并追究违约责任和经济损失，承包人必须在日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确保已建成工程完好，交付发包人，并在日内移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续施工。承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律保全。

八、保证若岀现施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，必须改正，工程合同价款xx％以上xx％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令其退出施工现场，中止施工合同，并赔偿因此造成的损失。

建设单位：xxx

20xx年xx月xx日

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

住所：________________________________________

法定代表人：__________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

保证人（以下称乙方）：________________________

住所：________________________________________

法定代表人：__________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

鉴于甲方与__________________（以下简称业主）就__________________ 项目于________年________月________日签订编号为________________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。

本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。

2．1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的`义务，给业主造成的实际损失。

2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的________%，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。

3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后______________日内。

3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

4．1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。

（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。

5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5．3 本合同生效后_______日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_______元（大写：_________）。

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。

乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的_______ %一次性支付违约金。

8．1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起_______日内，向业主出具《承包商履约保函》。

8．2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8．3 甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。

8．4 甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第_______款约定的方式解决：

9．1 向______________法院起诉；

9．2 向______________提起仲裁。（写明仲裁机构名称）

11．1 本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。

11．2 本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

本合同一式_______ 份，甲乙双方各执_______份。

_______年_______月______日乙方：____________________

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

履约保证书格式范文

致     (工程业主)：

总之，不到危险的地方去，不做不安全的事情，多做有益于社会、集体和他人的事情，过一个安全、充实、有意义的暑假。

在工作期间，不私自脱岗，不做与工作无关的时，时刻紧绷安全弦，防患于未然，保证自己及身边无事故发生。

履约书第    号

根据本保证书，我们双方，即以下简称“承包人”的公司(地址      )与以下简称“保证人”的__________________银行(地址       )，明确向以下称为“业主”的    立约承担总额为美元的'保证金。对该项金额的支付，承包人与保证人双方本身，其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。

有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议，承包人业已签订了一项合同(以下简称“上述合同”)，并遵照上述合同规定条款，完成    工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。

生病或有急事应做好请假手续，住宿生有事不在校就寝时，需经班主任和宿舍管理员的同意，并把请假条上交宿舍管理员和班主任老师。

兹将上述保证书的条件开列如下：如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定，或如承包人违约时，保证人应根据本保证书履行约定义务，以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，否则直到  年  月 日以前，本保证书仍应完全有效，但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更，以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免，均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。

为以上事项，承包人与保证人业已在本保证书上签字，以资证明。

承包人名称________________

姓名______________________

职务______________________

签名与盖章________________

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

履约委托保证合同

随着社会的快速发展，现代经济社会中的各种商业活动不断涌现，人们对于合同的重视程度也越来越高。合同作为一种经济和社会交往的规范，已经成为保障商业活动和社会秩序的重要工具。然而，有时候一方无法完全履行合同所规定的义务，就需要另一方通过一定的方式来保障自己的合法权益。在这种情况下，履约委托保证合同便应运而生。

履约委托保证合同，简称保证合同，是一种具有保证性质的合同。也就是说，当债务人无法履行合同义务时，保证人会根据合同约定出现履行其承诺的义务，以保证债权人的权益得到保障。因此，履约委托保证合同旨在增强双方合作的信任，防止一方出现违约行为，保障双方的合法权益。

在实际生活中，履约委托保证合同被广泛应用于各种商业活动中。例如，借款合同中如果借款人不能按时归还借款，保证人就要履行偿还债务的义务。再比如，在工程建设中，施工单位应在规定时间内完成工程建设，如果无法完成，保证人就要履行他们的义务。此外，在企业合作中，履约委托保证合同也能够提高合作双方的信任度，从而为合作双方带来实际利益。

履约委托保证合同具有以下优点。首先，保证人的出现，可以提高债权人的信任度，保障了债权人权益。其次，由于保证人需要担负一定的履行义务，他们可以提醒债务人不违反合同规定，从而降低了债务人的违约概率。最后，履约委托保证合同可以帮助债务人获得资金和信用，从而更好地实现商业合作和发展。

尽管履约委托保证合同在商业活动中发挥了重要作用，但在实际操作中，还存在一些问题。例如，保证人承担的责任较大，其在履行义务时会面对风险和成本，使得他们在选择保证人时会更谨慎。此外，为保证债权人权益，保证人在选择履约委托保证合同时需要好好权衡风险和收益，并充分评估债务人的信用情况，以保证自身的利益。因此，保证人和债务人之间的信任度和协作度也是制约履约委托保证合同发挥作用的重要因素。

总之，履约委托保证合同是一种具有保障作用的合同，其出现可以提高合同双方的信任度，降低风险和损失，保障双方的合法权益。在商业活动中，加强双方的合作，实现共赢是非常重要的。因此，履约委托保证合同的应用还将得到更广泛的应用。在日后的商业活动中，希望债权人和债务人之间能够建立更坚固的信任和协作关系，为企业的发展创造更大的价值。

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

委托保证人（承包商，以下称甲方）：

住所：

法定代表人：

电话：传真：

保证人（以下称乙方）：

住所：

法定代表人：

电话：传真：

鉴于甲方与（以下简称业主）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。

第一条定义

本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。

第二条保证的范围及保证金额

2。1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。

2。2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

第三条保证的方式及保证期间

3。1乙方保证的方式为：连带责任保证。

3。2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。

3。3甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

第四条承担保证责任的形式

4。1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。

（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。

第五条担保费及支付方式

5。1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5。2双方确定的担保费率为：。

5。3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：）。

第六条反担保

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权

第八条双方的'其他权利义务

8。1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向业主出具《承包商履约保函》。

8。2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8。3甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。

8。4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

第九条争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：

9。1向法院起诉；

9。2向提起仲裁。（写明仲裁机构名称）

第十条甲乙双方约定的其它事项

第十一条合同的生效、变更和解除

11。1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。

11。2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人

（或授权代理人）（或授权代理人）

年月日 年月日

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

履约委托保证合同

随着市场经济的不断发展，日益增多的商业活动也催生了各种各样的合同，各类合同之间的关系纷繁复杂。在这样的背景下，委托保证合同逐渐被广泛应用，其作用也越来越重要。履约委托保证合同是其中的一种，其性质和法律效力，在商业活动中扮演着重要的角色。本文将从履约委托保证合同的定义、法律规定以及应用等方面进行分析，旨在探讨其在商业活动中的作用和意义。

一、履约委托保证合同的定义

履约委托保证合同是指一方委托另一方为实现合同目标所应履行的义务提供担保。具体而言，就是委托人约定，若受托人不能按约定履行自己在合同中的义务，则委托人将会代替受托人履行相应的义务。这种担保行为具有强制力，同时也可以对合同责任的界定产生影响。通常情况下，履约委托保证合同常常出现在企业投标、合作等场合，以保证合同履行的顺畅进行。

二、履约委托保证合同的法律规定

在我国合同法中，关于履约委托保证合同的规定主要包括以下几点：

1.合同效力的确认：根据《合同法》第十一条的规定，一方提供担保而达成的合同，应当符合《担保法》的规定。故而，履约委托保证合同也应提供担保，该合同应符合担保的基本条件，包括担保金、担保方式等。

2. 代扣代付法律规定：在履约委托保证合同中，委托人为了保证对方的履约能力，可能会选择代扣款项或代付相关费用。在这种情况下，需要遵守代扣代付的相关法律规定，包括《担保法》、《支付结算法》等。

3. 双方权利义务的明确：履约委托保证合同双方的权利和义务应当清晰明确，具有明确的约束性。委托人需履行责任，并按要求进行代履约；受托人则必须遵守合同条款，按照约定履行相应的义务。

4. 诉讼时效的问题：根据《合同法》第十九条的规定，合同履行期届满，债务人未履行，债权人应当及时行使请求权，不得拖延。如果属于保证性质而违反合同条款的义务，应根据具体情况确定起诉时效。

三、履约委托保证合同的应用

履约委托保证合同的应用范围非常广泛，特别是在商业活动中尤为显著。这种合同形式帮助企业在资金流转和合作中降低风险，提高运营效率，促进企业的稳健发展。具体应用场合及其效果如下：

1. 投标保证金：投标保证金作为一种履约委托保证合同的形式，目的是为了保证中标企业能够按照投标文件完成工程，并接受后续的管理、合同和协调。在投标过程中，如果出现了其他中标企业不能履约而需要用到担保金时，担保人将会立刻代替中标企业履行合同义务，避免了其他企业的损失。

2. 合作担保：在企业合作方面，合作企业通常会选择一家担保公司，委托其担任担保人，为另一方提供担保，以避免因为一方无法按约定履行义务而导致的损失。担保人有权代替原来的合作方承担约定的义务，避免了合作企业因为担心无法收回债权而产生的担忧。

3. 收支担保：有一些企业在财务上存在着稳定性问题，有时需要向银行等金融机构贷款来筹措资金。在这种情况下，银行常常要求履约委托保证合同作为担保，确保企业能够按照合同约定履行债务责任。

总之，履约委托保证合同在商业活动中具有非常重要的地位。通过履约委托保证合同，企业可以对合同履行作出保证，降低自身及对方的风险，提高商业合作顺利完成的可能性，增强企业在合作中的信誉。同时，企业在签订此类合同时，也需对合同的约定和条款作出充分的评估和考虑，以提高履行履约委托保证合同的效果和稳定性，为商业活动提供有力的保障。

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

投标委托保证合同是指在由招标人发布的招标公告中，投标人在参加招标时，必须向其交纳一定的投标保证金。这个保证金是在参加投标后，如果未中标，则可以返还给投标人；如果中标，则可作为履约保证金，保证合同能够成功履行。这项合同对于招标人和投标人都非常重要，招标人可以在中标者的保证金中得到一定程度的保障，而投标人则可以在投标前了解到本次招标的情况，避免在后期出现不必要的争议。

投标委托保证合同的签订需要注意以下几个方面：

一、合同的具体内容

投标委托保证合同应当包括以下内容：

1.双方的基本信息：包括投标人和招标人的名称、地址、联系人等信息；

2.合同的签订日期：确保所有的条款都符合双方的要求和规范；

3.保证金的数额：对于不同的招标项目和标段，保证金的数量是不同的；

4.保证金的期限：通常情况下，在投标结束后的7-10个工作日内，招标人会根据投标情况，决定保证金的返还时间和方式；

5.申请退款的程序和条件：投标人必须在保证金的有效期内，按照约定的程序要求办理相关手续，如果未办理手续或条件不符合要求，将导致保证金的没收或无法退还；

6.保证金的使用方式：如果投标人中标，保证金将作为履约保证金，保证项目能够按照合同的具体要求和规范进行执行。

二、签订合同的准备工作

在签订投标委托保证合同之前，投标人需要考虑以下几个方面的准备工作：

1.了解招标项目的情况，以及相应的要求和规范；

2.核对自身的实力和能力，是否符合招标项目的要求；

3.决定投标的具体金额，以及可接受的保证金数额；

4.了解保证金的返还条件和程序，以及申请退款的需要提供的证明和材料。

三、签订合同的注意事项

签订投标委托保证合同时，需要注意以下几个方面：

1.双方应当明确各自的权利和义务，以及合同期限、履行方式、违约责任等规定，确保合同的有效性和严谨性；

2.合同应当采用书面形式签订，并在法定代表人或授权人在场的情况下，签字盖章；

3.招标人应当提供保证金的收据或凭证，保证金应当存入指定的银行账户中，确保资金的安全性和有效性；

4.投标人应当保管好保证金收据和退款申请手续，确保在需要时能够及时提供相应的证明和材料。

总之，投标委托保证合同是招投标过程中不可或缺的组成部分，它不仅能够保障招标人的合法利益，还能够在一定程度上避免投标人和招标人之间的争议和纠纷。因此，在签订合同时，需要注意合同的具体内容、签订准备工作、注意事项等方面，确保合同的有效性和严谨性。

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

中华人民共和国

青岛世茂诺沙湾B区项目

外墙保温涂料指定分包工程

致 ：青岛世茂滨海置业有限公司 保证书编号：

地址 ： 开立地点 ：

开立时间 ：

根据本保证书，我方，即法定办事处设于

的（以下简称“担保人”）明确地向青岛世茂滨海置业有限公司（以下简称“业主”）承担总额为RMB￥ （大写人民币 ）的保证金。

对该项金额的支付，担保人与他们的继任者及受让者均应根据本保证书受到不可推诿的约束。

我们现于 年 日在本保证书上签字盖章。 月

有鉴于：

（一） （以下简称“分包单位”）与总承包单位

签订之青岛世茂诺沙湾B区项目外墙保温涂料指定分包工程之合同（以下简称“分包合同”）；及

（二） 业主是应担保人的要求批准总承包单位与分包单位签订分包合同；

及

（三） 担保人应分包单位的要求向业主提供本保证书，以保证分包单位将会如约履行分包合同内所述的义务及责任。

本保证书条件如下：

（，担保人同意在收到有关书面通知及要求后，无需对违约事宜作进一步证明，或要求分包单位确认索偿的金额是否应付，便立即以最高达到本保证书所订明的金额赔偿业主的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，若赔偿金额未达到本保证书订明的最高保证金额，则本保证书仍应完全有效；同时，即使分包合同的条件，或有关工程的`完成及维修的范围及性质有任何变更，又或业主方对分包合同作出缓期或减免，或就分包合同的任何事项对分包单位作出纵容、容忍、宽恕、赔偿、让步的行为，又或分包单位未能管理妥善以防止错漏出现，均不能使担保人免于承担本保证书规定的责任。

（2） 业主可强制执行本保证书，无需先作出任何行动或诉讼，或先获取任何裁判或判决。

（，并应确保业主及其继任者及受让者的利益。业主有全权及自由转让本保证书的利益，无需取得担保人的确认但业主需通知担保人，而当转让情况发生时，担保人仍会受本保证书的所有条文及条件所绝对约束，并将受让人视为业主。

（关键，若业主未能或延迟行使本保证书规定下的任何权利、补救方法、权力或特权则不得作为对该权利、补救方法、权力或特权的放弃；任何单独或部份行使上述权利、补救方法、权力或特权则不得排除其它或进一步行使该权利、补救方法、权力或特权或排除行使实施任何其它权利、补救方法、权力或特权。本保证书赋予业主的各项权利、补救方法、权力及特权是累加性的，并不排除法律规定的任何权利、补救方法、权力或特权。

（5） 任何根据本保证书发出的通知，在交付时须被视为已经送达。用预付邮资信件发出的通知，在邮戳的日期四十八小时后须视为已经送达，用电传或图文传真发出的通知，在拍发时须视为已经送达。

（税务、索偿、酬金、任何性质和任何人要求扣除或扣缴均不能从任何根据本保证书支付的款项中扣除或扣缴。

（失效或作废，担保人对本保证书的责任亦不能减免及作废。且本保证书的个别条款的修改或失效或无效，绝不会影响其它条款的效力。

（8） 本保证书自签署之日起生效，且一经签署不可撤销，在业主方按总承包合同条件相关条款约定而发出的总承包合同实际竣工证书内所订的日期内，本保证书有关的任何索偿事宜仍完全有效。

（9） 本保证书将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释，因本保证书而引发的一切争议，提交工程项目所在地的人民法院诉讼解决。

担保人： 分（支）行 /银行

由

董事

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

履约委托保证合同

在经济社会发展过程中，合同已经成为商业活动中不可或缺的一部分，合同的履行关系到商业交易的正常进行，也是商业伙伴关系的基础。但是，在合同履行中，也存在一些风险和不确定性，例如货款不批、无法按期交付等问题，这些问题都有可能给合同的履行带来极大的困难。为了减少这些风险和困难，履约委托保证合同的出现对于商业交易的发展有着重要的意义。

履约委托保证合同是指在一项合同中，一方为了保证合同的履行，将其应履行的一些义务委托给另一方履行的合同。其实，履约委托保证合同就是一种委托代理的形式，只不过这种代理的目的是保证合同的履行，减少合同履行中的风险和不确定性。通常情况下，履约委托保证合同的出现是因为合同的双方之间存在着信任问题，一方不敢完全相信对方的付款能力，或者对方的履行能力有疑虑。

履约委托保证合同的具体实现方式一般有两种：一是应履行人在委托人监督下履行义务，二是委托人代替应履行人履行义务。应履行人在委托人监督下履行义务的情况下，委托人有权对应履行人的履行情况进行监督，一旦发现应履行人存在履行上的问题，委托人可以对应履行人采取一定的措施，例如要求其重新履行、提供担保、赔偿损失等。委托人代替应履行人履行义务的情况下，委托人需要先行代替应履行人履行义务，然后再向应履行人追偿。

履约委托保证合同介于一般的委托代理和担保之间，具有一定的特殊性，其主要特点有以下几点：

1. 减少交易风险。在履约委托保证合同的情况下，委托人作为担保人，可以向受托人提供担保，从而降低了交易风险。

2. 强化履约实效。履约委托保证合同将应履行人的履行义务委托给委托人，委托人可以通过采取一定的措施来监督和强化应履行人的履约实效。

3. 保护委托人的权益。在履约委托保证合同的情况下，委托人可以通过担保、代偿等方式来保护自身的权益，减少损失和风险。

4. 增强商业信用。履约委托保证合同可以增加商业交易的安全性和信用性，为商业伙伴之间的合作打下坚实的基础。

总之，履约委托保证合同的出现在商业交易中具有重要的作用，它可以减少合同履行中的风险和不确定性，提高商业伙伴之间的信用和合作力度，从而推动商业交易的发展。在实际应用中，我们需要根据实际需要和交易具体情况来选择和配置不同的履约方式，以实现最优的履约效果。

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

履约保证金通用合同范本

履约保证金，一般为促使履行合同、保证合同的履行，而要求一方交纳的保证金。在合同履行后，保证金一般冲抵应付款，或者作为违约金予以扣除。

保证金一般不约定利息，但以双方约定为准。如果合同履行完毕，保证金就应归还，并从一方主张返还保证金之日起算利息，利息可按同期银行逾期贷款利率计算。

以下是合同网小编整理的“履约保证金通用合同的范本”，仅供大家参考！

履约保证金通用合同范本【范本一】：履约保证金通用补充协议

发包人： （以下简称甲方）

承包人： （以下简称乙方）

甲乙双方于 年 月 日签订了编号为“ ”的《 》【以下简称“原合同”】，现经过甲乙双方协商，对原合同进行补充，内容如下：

双方经协商决定采用下述第 种方法（在具体方法前的 □ 中打√ 或× ），向发包方提供履约保证金。

□1、以年度发包形式签订的工程建设合同，每份合同履约保证金不低于50万元。

□2、以专业分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同，专业分包队伍每份授权委托书履约保证金不低于50万元。

迷你日记网w286.coM全网热议专题:
• 履约委托保证合同 | 履约保证金合同 | 个人借款保证合同 | 反担保保证合同 | 履约委托保证合同 | 履约委托保证合同

□3、以劳务分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同，劳务分包公司每份履约保证金不低于50万元。

□4、与劳务分包公司签约的承包队伍，要求每支承包队伍交纳履约保证金不低于20万元。

□5、以单项工程发包的工程建设项目，每个单项工程收取合同金额的10%作为履约保证金。

其他：

1。本补充合同未约定之处，仍按原合同执行。

2。本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。

发包人（公章或合同专用章）： 住所： 法定代表人（或授权代表人）签字： 电话： 传真： 开户银行： 帐号：

签订时间：签订地点：年 月 日

承包人（公章或合同专用章）：住所： 法定代表人（或授权代表人）签字： 电话： 传真：开户银行： 帐号：

签订时间：签订地点：年 月 日

履约保证金通用合同范本【范本二】：履约保证金合同

合同编号：__________

甲方： **贸易有限公司

法定代表人： 地址：

乙方：

法定代表人： 地址：

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条、鉴于甲方与乙方于 年 月 日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度 万元为基数，保证金比例为 %/年，金额为人民币大写（￥ ）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条、 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。

第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

年 月 日 年 月 日

合同签署地：东莞市莞城区

履约保证金通用合同范本【范本三】：网上政府采购预交保证金合同

甲方：_________

乙方：_________

根据《_________》的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议：

一、乙方自愿按规定数额预交保证金（含投标保证金和履约保证金），作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金（公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外）。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：_________

电话：_________ 电话：_________

地址：_________ 地址：_________

开户行：_________ 开户行：_________

_________年____月____日

履约保证金通用合同范本【范本四】：履约保证金合同

甲方：公司

乙方：公司

根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就）项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、甲方交由乙方承包施工的范围为：玻璃幕墙，建筑面积约6万m2。工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。

二、为甲乙双方更好合作，乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户，乙方缴纳的履约保证金全额到账，以到账时间为准，本“框架协议”生效。

三、履约保证金的返还方式：

1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37。5%，即叁佰万元整；

2、在第一次拔付工程款时，甲方向乙方无息返还履约保证金的25%，即贰佰万元整；

3、在第二次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12。5%，即壹佰万元整；

4、在第三次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12。5%，即壹佰万元整；

5、竣工验收合格后，无息返还余下的12。5%的履约保证金，即壹佰万元整。

四、工程计价：本合同暂定金额9500万元，最终以结算审计金额为准。本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单，依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《建设工程工程量清单计价定额》（2015）及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行，规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。

五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价，其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。

六、支付框架协议：

1、本工程工期为180天。进场后，每二个月为一个支付周期，每个周期拔付已完工程量价款的70%；

2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的.85%；

3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%；

4、剩余3%的工程款作为质保金，保修期为一年，待保修期满无违反合同条款且无质量问题，保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款；此协议签订后，乙方进场时间不晚于20××年3月31日。如在20××年3月31日前现场不能达到乙方进场的要求，乙方有权解除合同，甲方应立即退还履约保证金，同时需以履约保证金为基数，按照中国人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金，违约金从保证金到账之日起计算；如乙方未提出解除合同，甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位，除按以上违约责任赔偿外，还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。

七、本框架协议一式两份，双方各持一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

住所：住所：

开户银行：开户银行：银行帐号：

银行帐号：

签订时间：年月日

履约保证金通用合同范本【范本五】：履约保证金合同附件

本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

履约保证金退还申请报告

致：明光市中小河流治理工程建设管理处

我单位施工的：明光市石坝河防洪综合治理工程，已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工完成；现申请退还本工程履约保证金：陆拾捌万柒仟伍佰叁拾柒元捌角（687537.8）。开户行账号及履约保证金帐单复印件附后。

请予批准。

安徽水安建设集团股份有限公司

明光石坝河综合治理工程项目部

2013年5月29日

履约保证金退还申请报告

致：龙南县教育体育局

我单位施工的：桃江学校食堂工程，已按施工合同完成合同工程相关内容，施工质量符合合同要求，现申请退还本工程履约保证金：伍万元整（50000.00）。开户行账号及履约保证金帐单复印件附后。

请予批准。

信丰嘉信建筑有限责任公司

桃江学校食堂工程项目部

2014年5月12日

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

♥️ 履约委托保证合同 ♥️

致__________________：

根据本保证书，我们双方，即以下简称“承包人”的公司(地址)与以下简称“保证人”的__________________银行(地址)，明确向以下称为“业主”的立约承担总额为美元的保证金。对该项金额的支付，承包人与保证人双方本身，其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。

有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议，承包人业已签订了一项合同(以下简称“上述合同”)，并遵照上述合同规定条款，完成工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。

兹将上述保证书的条件开列如下：如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定，或如承包人违约时，保证人应根据本保证书履行约定义务，以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，否则直到年月

日以前，本保证书仍应完全有效，但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更，以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免，均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。

为以上事项，承包人与保证人业已在本保证书上签字，以资证明。

承包人名称：________________

姓名：______________________

职务：______________________

签名与盖章：________________

推荐阅读: 履约委托保证合同(推荐12篇) 履约保证金合同(锦集十六篇) 中国农业银行保证担保借款合同(通用十七篇) 物流配送委托合同（合集十七篇）

迷你日记网小编为您推荐履约委托保证合同专题，欢迎访问：履约委托保证合同

热门标签: 委托劳务合同 委托印制合同 委托制作合同 委托合作合同 委托代办合同 委托招商合同

本文网址：//www.w286.com/rijidaquan/186317.html